第*部分协议书
委托人(全称):****市****区园林绿化管理中心
监理人(全称):****
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,
遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商*
致,订立本合同。
*、工程概况
*.工程名称:庐州公园(****区段)项目*期***项目监理
*.工程地点:****市****区
*.工程内容:项目位于****区南淝河以南,清溪路以北,西*环以东,怀宁北路
以西,即原****市苗圃范围。项目总绿地面积约**.*公顷(***.*亩),主要建设内
容包括公园园路交通设计、活动场地节点、竖向地形地貌、水体驳岸设计、植物种植、
其他附属设施的建筑、结构、给排水、电气照明、暖通设计及城市家具小品等。
*.工程概算投资额或建筑安装工程费:*.***元
*、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
*、组成本合同的文件
*.协议书;
*.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
*.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程);
*.专用条件;
*.通用条件;
*.附录,即:
附录*相关服务的范围和内容
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后,双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
*、总监理工程师
总监理工程师姓名:夏绍明,身份证号码:******************,注册号:
********。
*、签约酬金
签约酬金(大写):******整(¥*******.**元)。
总价包干
*.监理期限:
自监理合同签订之日起至庐州公园(****区段)项目*期***项目工程整体竣工
验收合格、工程资料归档完毕,并按照国家现行法律法规规定提供养护期内的监理服
务至项目全部竣工验收备案移交止。
*.履约保证金:
履约保证金的金额:中标合同金额的*%。
履约保证金提交期限的要求:签订合同前。
履约保证金退还时限:项目竣工验收通过后按程序*个月内无息退还。
*、双方承诺
*.监理人向委托人承诺,按照本合同约定提供监理与相关服务。
*.委托人向监理人承诺,按照本合同约定派遣相应的人员,提供房屋、资料、设
备,并按本合同约定支付酬金。
*、合同订立
*.订立时间:****年**月**日。
*.订立地点:****市****区。
*.双方约定合同份数:本合同*式*份,均具有同等法律效力,委托人执*份,
监理人执*份,****市公共资源交易监督管理局备案*份,****诚信项目管理有限
有限责定
公司存档*份。
限咨询有限
****工牌元
委托人: |
(盖章) |
监理人 |
福(盖章) |
住所: |
|
住所: |
|
邮政编码: |
|
邮政编码: |
|
法定代表人或其授权 |
|
法定代表人或其授权 |
|
的代理人:(签字 |
****.** |
的代理人: |
(签字) |
开户银行: |
|
开户银行:建设银行马鞍山分行佳山支行 |
|
账号: |
|
账号: |
******************** |
电话: |
|
电话: |
****-******** |
传真: |
|
传真: |
****-******** |
电子邮箱: |
|
电子邮箱: |
|
委托人:(盖章)监理人(盖章)福
住所:住所:
邮政编码:邮政编码:
法定代表人或其授权法定代表人或其授权
的代理人:(签字的代理人:(签字)
****.**
开户银行:开户银行:建设银行马鞍山分行佳山支行
账号:账号:
********************
电话:电话:
****-********
传真:传真:
****-********
电子邮箱:电子邮箱:
通用条件件中约定的监理人的
*号
**.*
*、工
*
第*部分通用条件
*.定义与解释
*.*定义
除根据上下文另有其意义外,组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本
款所赋予的含义:
*.*.*“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
*.*.*“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的*方,及其合法的继承人或
受让人。
*.*.*“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的*方,及其合法的继承人。
*.*.*“承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的
当事人,及其合法的继承人。
*.*.*“监理”是指监理人受委托人的委托,依照法律法规、****标准、勘察
设计文件及合同,在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制,对合同、信息进
行管理,对****相关方的关系进行协调,并履行建设工程安全生产管理法定职责的
服务活动。
*.*.*“相关服务”是指监理人受委托人的委托,按照本合同约定,在勘察、设计、
保修等阶段提供的服务活动。
*.*.*“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条详见建设工程监理合同(示
范文本)(GF-****-****)中第*部分通用条件件中约定的监理人的工作。
*.*.*“附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
*.*.*“项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
*.*.**“总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权,全面负责履行本合
同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
*.*.**“酬金”是指监理人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付监理人的
金额。
*.*.**“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作,委托人应给付监理人并在协议
书中载明的签约酬金额。
*.*.**“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作,委托人应给付监理人的金额。
*.*.**“*方”是指委托人或监理人;“双方”是指委托人和监理人;“第*方”是
指除委托人和监理人以外的有关方。
*.*.**“书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真、电子
数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
*.*.**“天”是指第*天*时至第*天*时的时间。
*.*.**“月”是指按公历从*个月中任何*天开始的*个公历月时间。
*.*.**“不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见,在工程施工过
程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水
灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
*.*解释
*.*.*本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用*种及以上语言文
字时,应以中文为准。
*.*.*组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定
外,本合同文件的解释顺序如下:
(*)协议书;
(*)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
(*)专用条件及附录*、附录*;(*)通用条件;
(*)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工程)。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时,属于同*类内容的文件,应以
最新签署的为准。
*.监理人的义务
*.*监理的范围和工作内容
*.*.*监理范围在专用条件中约定。
*.*.*除专用条件另有约定外,监理工作内容包括:
(*)收到工程设计文件后编制监理规划,并在第*次工地会议*天前报委托人。
根据有关规定和监理工作需要,编制监理实施细则;
(*)熟悉工程设计文件,并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议;
(*)参加由委托人主持的第*次工地会议;主持监理例会并根据工程需要主持或
参加专题会议;
(*)审查施工承包人提交的施工组织设计,重点审查其中的质量安全技术措施、
专项施工方案与****强制性标准的符合性;
(*)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格;
(*)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况;
(*)审查施工承包人提交的施工进度计划,核查承包人对施工进度计划的调整;
(*)检查施工承包人的试验室;
(*)审核施工分包人资质条件;
(**)查验施工承包人的施工测量放线成果;
(**)审查工程开工条件,对条件具备的签发开工令;
(**)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符
合性,并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检;
(**)审核施工承包人提交的工程款支付申请,签发或出具工程款支付证书,并报
委托人审核、批准;
(**)在巡视、旁站和检验过程中,发现工程质量、施工安全存在事故隐患的,要
求施工承包人整改并报委托人;
(**)经委托人同意,签发工程暂停令和复工令;
(**)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及
相关验收标准;
(**)验收隐蔽工程、分部分项工程;
(**)审查施工承包人提交的工程变更申请,协调处理施工进度调整、费用索赔、
合同争议等事项;
(**)审查施工承包人提交的竣工验收申请,编写工程质量评估报告;
(**)参加工程竣工验收,签署竣工验收意见;
(**)审查施工承包人提交的质量保修和养护计划,重点审查其中的人员安排、质
量保修和养护方案与合同及相关组件的符合性;
(**)制定合理有效的质量保修和养护期服务方案并报委托人;
(**)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人;
(**)建立工程监理日志,编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
(**)监督并督促现场工程质量、进度、履行“*控*管*协调”的监理职责,积
极协调开展****过程中与相关部门的对接工作。
*.*.*相关服务的范围和内容在附录*中约定。
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括:
(*)适用的法律、行政法规及部门规章;
(*)与工程有关的标准;
(*)工程设计及有关文件;
(*)本合同及委托人与第*方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点,在专用条件中具体约定监理依据。
*.*.*相关服务依据在专用条件中约定。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*监理人应组建满足工作需要的项目监理机构,配备必要的检测设备。项目监
理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
*.*.*本合同履行过程中,总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定,以
保证监理工作正常进行。
*.*.*监理人投标时所申报的本项目的项目总监、总监代表、专业监理工程师和其
他监理人员在整个项目施工期内必须在岗在位。
*.*.*不得擅自更换投标时所报项目总监、总监代表、施工现场驻监、各专业监理
人员。确需更换时,须报经委托人同意,该行为视为违约,承包人须支付发包人**
元违约金,更换后人员不得低于监理人投标时所报人员资质和技术水平。委托人如认为
有必要,可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。擅自更换项目总监、总监代
表的,委托人有权终止合同。由此造成的损失,监理人自行承担并赔偿可能给委托人造
成的损失。
*.*.*监理人未能按照承诺到岗尽职和不服从委托人管理的,委托人将视情况严重
程度对其作出相应处理,无故缺席按****元/人次予以违约处罚,不在岗在位或迟到早
退按***—****元/人次予以违约处罚;监理人未及时发现施工和养护期质量问题、及
时下达书面整改通知单的,其他未按监理职责履职的情况,按****-*****元/次予以违
约处罚,且给予警告并发出整改通知,如仍未及时整改,视情节严重程度委托人有权责
令其停工整改、直至终止合同。委托人还将停止支付监理款项,扣留任何未付的监理进
度款项补偿委托人的有关损失或工期延误的损失,并保留追诉的权利。
*.*.*监理人应及时更换有下列情形之*的监理人员:
(*)严重过失行为的;
(*)有违法行为不能履行职责的;
(*)涉嫌犯罪的;
(*)不能胜任岗位职责的;
(*)严重违反职业道德的;
(*)专用条件约定的其他情形。
*.*.*委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
*.*履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范,严格按照法律法规、****有关标准及
本合同履行职责。
*.*.*在监理与相关服务范围内,委托人和承包人提出的意见和要求,监理人应及
时提出处臵意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时,监理人应协助委托人、承包
人协商解决。
*.*.*当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,监
理人应提供必要的证明资料。
*.*.*监理人应在专用条件约定的授权范围内,处理委托人与承包人所签订合同的
变更事宜。如果变更超过授权范围,应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下,为了保护财产和人身安全,监理人所发出的指令未能事先报委托人
批准时,应在发出指令后的**小时内以书面形式报委托人。
*.*.*除专用条件另有约定外,监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的,有
权要求承包人予以调换。
*.*提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报
告。
*.*文件资料
在本合同履行期内,监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的
相关文件。工程竣工后,应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
*.*使用委托人的财产
监理人无偿使用附录*中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用
条件另有约定外,委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产,监理人应妥善使用和保
管,在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人,并按专用条件约定的时间和
方式移交。
*.委托人的义务
*.*告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监
理机构的权限。如有变更,应及时通知承包人。
*.*提供资料
委托人应按照附录*约定,无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程
中,委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
*.*提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
*.*委托人代表
委托人应授权*名熟悉工程情况的代表,负责与监理人联系。委托人应在双方签订
*.*监理与相关服务依据
*.*.*监理依据包括:
*、国家、建设部、****省颁布的有关基本建设的政策和法规、规范。*、《建设工
程监理规范》(**/******-****)。*、施工承发包合同。*、招标文件及答疑等。*、甲
方向施工单位下达的年度、季度施工计划等有关办法和规定。
*.*.*相关服务依据包括:本项目合同协议书。
*.*项目监理机构和人员
*.*.*
执业资格 |
专业 |
岗位 |
人员配额 |
国家注册监理工程师 |
市政公用工程 |
总监理工程师 |
*人(不允许外聘、返聘) |
|
园林 |
专业监理工程师(中级及以上工程师) |
*人 |
|
房屋建筑工程(结构) |
专业监理工程师 |
*人 |
|
弱电智能化 |
专业监理工程师 |
*人 |
|
市政道桥 |
专业监理工程师 |
*人 |
|
电气 |
专业监理工程师 |
*人 |
监理工程师 |
土建 |
总监理工程师代表 |
*人(不允许外聘、返聘) |
|
给排水 |
专业监理工程师 |
*人 |
|
|
资料员 |
*人 |
监理员 |
|
安全员 |
*人 |
监理员 |
/ |
监理员 |
*人 |
合计 |
合计 |
合计 |
**人 |
*.所列监理人员配额及资格要求为最低限度;除总监外其余人员在本****期
内,不能在其他工程项目上重复任职。含本工程在内,总监同时兼任的工程不得超过*
个,中标后由委托人核实,若不符合招标文件要求,委托人有权提出更换,由此造成的
损失由中标人承担。
*.各类助理人员配额由监理单位根据招标文件要求及项目实际情况提供。
*.安全岗位如配备国家级注册安全工程师,无须具备监理员或以上执业资格。
*.相近专业是指招标文件要求专业和投标文件配备专业之间为建设部、水利部、交
通部等不同行业(部门)定义的具备同*或类似功能的专业关系,或要求专业的功能涵盖
在配备专业之中。例如:建设部的市政公用工程与交通部的道路与桥梁工程、绿化(要
求专业)与市政公用工程或环境工程(配备专业)均为相近专业。
*.除总监外其余人员专业可通过职称证书或学历证书或资格证书中载明的专业体
现。
*.*.*
*要求派驻现场监理机构人员必须健全、专业配套,监理人员必须专职,在合同约
定监理期间,未经委托人同意,不得再兼任委托人其他监理项目部及其他公司监理项目
部的任何职务。
*监理公司派驻现场监理机构人员更换,须提前*日以书面形式向委托人申报,待
委托人同意后方可更换,且应代之以同等或更高技能的人员,该人员在其前任离岗前到
岗。
*监理公司派驻现场监理机构在未得到委托人书面同意之前,不得擅自撤离项目现
场。
*对于监理公司的人员配置、进场时间要求,若有变动,以委托人书面通知为准。
*.*.*更换监理人员的其他情形:见通用条款。
*.*履行职责
*.*.*项目管理需求
*.监理人必须服从委托人管理,按照委托内容配备固定监理人员并制定监理大纲和
实施细则。
*.监理人务必监督承包方做好施工现场的安全文明施工,入施工现场的人员必须戴
好安全帽。满足文明创建以及保证施工安全需求。并及时做好宣传、沟通与协调工作。
*.监督承包方施工现场布置好围挡,围挡高度*.**,有不少于**%的公益宣传,具
有足够的强度和刚度。
*.监督做好原有场地保护,在施工过程中,不得损害原有绿地。
*.监督承包方在绿化种植时,应在各主要建筑物设施、地下管线、道路工程等项目
完成后才能进行。
*.确保工地*切易燃、易爆物品符合使用安全规定。应严格遵守项目场地防火制度,
禁火区严禁吸烟及动火。
*.*.*、养护期监理工作
*监理人应提供养护期的监理服务,养护期以发承包合同(供货合同)约定的养护
期为准。
*养护阶段,监理人应检查养护作业现场和每日的养护日志,并做好养护期监理工
作周记待查。协助发包人检查回访工程质量,及时处理市民投诉,参与工程质量事故(缺
陷)的鉴定,督促承包人及时维修,并对维修部位的质量组织验收。
*工程竣工验收阶段,监理人应编报养护期的监理实施细则,安排足够的监理人员
进行定期质量回访,主动找出工程质量及服务质量存在的问题,及时安排相关单位进行
处理,并组织验收。
*工程养护期,当发生质量投诉时,监理人应会同发包人组织设计、承包人以及其
他工程相关方,对工程质量缺陷的原因、责任进行调查和确认,提出缺陷的解决方案,
并监督实施直至消除质量缺陷。
*养护期发生质量缺陷时,监理人应将工程养护延长的事件及延长时间书面通知发
包人、承包人(或其他工程相关方),协调可能发生的纠纷等事宜。
*养护期满时,监理人会同委托人组织承包人(以及其他相关参与方)进行移交前
的验收,当存在质量问题时,应及时组织相关单位进行修补直至消除相应的质量问题,
满足移交条件。
*.*.*对监理人的授权范围:有利于促进工程进度及质量,且不涉及经济变更的监
理工作。对本工程质量、进度、造价进行控制,做好合同、信息管理和组织协调工作,
同时还要依据《建设工程安全生产管理条例》等法规、政策,履行建设工程安全生产管
理的法定职责。
*.*.*监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件:报委托人同意。
*.*提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理日志、监理月报及约定的专项报告)、
时间和份数:*份。
*.*使用委托人的财产
由委托人无偿提供的设施,所有权属委托人,监理人应在合同终止后*周内以原物
形式返还委托人。
*.*总监理工程师
*.*.*关于总监理工程师每月在施工现场的时间要求:驻场时间每月不少于**天,
每天在岗工作时间不得少于*小时(特殊情况需书面申请报委托人同意)。
*.*监理人人员
*.*.*监理人提交项目管理机构及现场管理人员安排报告的期限:合同签订后*
天内。
*.*.*监理人主要管理人员离开施工现场的批准要求:原则上全勤,特殊情况需经
委托人代表书面同意后方可批准。
*.委托人义务
*.*委托人代表
委托人代表为:胡文鑫。
*.*答复
委托人同意在*天内,对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
*.违约责任
*.*监理人的违约责任
*.*.*在合同责任期内,如果监理人未按合同中要求的职责勤恳认真地服务;或委托
人违背了他对监理人的责任时,均应向对方承担赔偿责任。
*.*.*赔偿标准:
*、因监理人过失造成经济损失或因监理单位管理体制不到位造成工期延误的,应
向委托人进行赔偿,按监理费总额的*分之*/天支付违约金,累计赔偿额不应超出监
理酬金总额。
*、因监理人的未按合同履行监理义务,导致项目工程发生质量问题,监理人应向
委托人支付监理酬金总额的**%的违约金。
*.支付
*.*支付货币
币种为:人民币,比例为:,汇率为:。
*.*支付酬金
付款方式:自开工令下发后,每半年支付*次,支付金额按下列公式计算:
*=***/***
*:当期支付金额
*:经监理、跟踪审计审核后并经发包人最终审定施工合格工程量
*:监理合同价
*:施工合同价
*:支付系数**%
待整体经相关部门及单位竣工验收达到合格及以上质量标准后支付至合同价的
**%,审计结束且第*年养护期满支付至合同价的**%,余款待工程*年养护期满经验
收合格并整体完成移交后*月内无息付清。
*.合同生效、变更、暂停、解除与终止
*.*生效
本合同生效条件:双方签字盖章。
*.争议解决
*.*调解
本合同争议进行调解时,可提交/进行调解。
*.*仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第(*)种方式:
(*)提请****仲裁委员会进行仲裁。
(*)向工程所在地人民法院提起诉讼。
*.其他
*.*检测费用
委托人应在检测工作完成后/天内支付检测费用。
*.*咨询费用
委托人应在咨询工作完成后/天内支付咨询费用。
*.*奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为:
奖励金额=工程投资节省额×奖励金额的比率;
奖励金额的比率为/%。
*.*保密
委托人申明的保密事项和期限:项目建设技术指标及重点阶段,合同期内。
监理人申明的保密事项和期限:/。
第*方申明的保密事项和期限:/。
*.*著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后*年内出版涉及本工程的有关监理与相
关服务的资料的限制条件:/。
*.补充条款
招标文件中的条款内容作为合同履约的内容。
附录*相关服务的范围和内容
*-*勘察阶段:执行规范和实际情况。
*-*设计阶段:执行规范和现场实际情况。
*-*保修阶段:执行规范、招标文件和现场实际情况。
*-*其他(专业技术咨询、外部协调工作等):服从委托人方安排。
附录*****市园林绿化工程监理违规行为处罚细则(试行)
****市林业和园林局
为加强园林绿化工程监理的监督,强化监理责任,规范对监理企业违规行为的管理,
制定本细则。本细则与招标文件具有同等效力,各相关单位必须严格执行。
*、违规处罚
*、现场无监理人员的,处以***元/次的罚款。
*、现场监理人数达不到招标要求,处以***元/人·次的罚款。
*、没有及时发现、阻止并责令整改施工违规行为的,处以****元/次的罚款。
*、竣工验收不合格的,处以监理费**%的罚款。
*、移交验收不合格的,处以监理费**%的罚款。
*、多次违反本处罚细则的,拒不接受处罚的,由建设单位上报相关行政主管部门,启
动不良记录程序。
*、相关事项
*.罚款由建设单位签发罚款通知单。
*、罚款全部上缴市财政。
附录*委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
*-*委托人提供的房屋
名称 |
数量 |
面积 |
提供时间 |
*.办公用房 |
|
|
|
*.生活用房 |
|
|
|
*.试验用房 |
|
|
|
*.样品用房 |
|
|
|
*-*委托人提供的资料
名称 |
份数 |
提供时间 |
备注 |
*.工程立项文件 |
|
|
|
*.工程勘察文件 |
|
|
|
*.工程设计及施工图纸 |
|
|
|
*.工程承包合同及其他相关合同 |
|
|
|
*.施工许可文件 |
|
|
|
*.其他文件 |
|
|
|
附录*监理人派遣的人员及提供的办公设施和委托人提供的资料
*-*监理人派遣的人员
姓名 |
岗位 |
专业 |
性别 |
年龄 |
注册情况 |
注册情况 |
注册情况 |
姓名 |
岗位 |
专业 |
性别 |
年龄 |
注册证号 |
国家级 |
省级 |
夏绍明 |
总监理工程师 |
市政公用 |
男 |
** |
******** |
√ |
|
李勇 |
总监理工程师代表 |
土建 |
男 |
** |
******** |
√ |
|
徐学良 |
专业监理工程师(中级及以上工程师) |
园林 |
男 |
** |
******** |
√ |
|
赵学勇 |
专业监理工程师 |
房屋建筑工程(结构) |
男 |
** |
********* |
|
√ |
钱辉 |
专业监理工程师 |
弱电智能化 |
男 |
** |
********* |
|
√ |
张晓光 |
专业监理工程师 |
市政道桥 |
男 |
** |
******** |
√ |
|
许振海 |
专业监理工程师 |
电气 |
男 |
** |
******** |
√ |
|
唐本宏 |
专业监理工程师 |
给排水 |
男 |
** |
********* |
|
√ |
周保 |
安全员 |
/ |
男 |
** |
********* |
|
√ |
张维娜 |
资料员 |
/ |
女 |
** |
********* |
|
√ |
夏浩 |
监理员 |
/ |
男 |
** |
********* |
|
√ |
*-*监理人提供的设备
名称 |
数量 |
型号与规格 |
提供时间 |
*.通讯设备 |
|
|
|
*.办公设备 |
|
|
|
*.交通工具 |
|
|
|
*.检测和试验设备 |
|
|
|