****谈判文件
文件编号：***********（*）***
工程名称：****井巷工程和安装工程
****
****年*月
目录
*.邀请通知
第*部分须知
第*部分合同条款
第*部分谈判文件装订顺序及标准
第*部分报价文件部分格式
附件邀请回复
第*部分邀请通知
*、****就****井巷工程和安装工程以谈判方式进行工程施工合同谈判。欢迎符合相应资格的单位前来报价。
*、承包人名称：****
*、项目名称：****井巷工程和安装工程
*、施工方资质要求：矿山施工总承包资质
*、资金来源：****。
*、工程概况：
*、****井巷工程和安装工程。
*、工程分包范围：****回风顺槽、****运输、回风顺槽、****回风顺槽、****、****工作面高抽巷等掘进、硐室掘进。水仓清淤、巷道补喷浆、拉底、扩帮等*****星工程。*采区回风大巷、****综采工作面、****综采工作面、****综采工作面、****综采工作面管路安装拆除及****设备安装拆除工程。
*、图纸未详尽的部分按现行规范要求施工。
*、计划开工日期：****年**月**日，计划完工日期：****年**月**日。工期总日历天数：***天。实际开工日期与计划开工日期不*致的，以甲方签发的开工通知载明的日期为准。双方约定工期顺延的****情况：由于不可抗拒的自然灾害或发包人原因造成的工期延误，工期顺延。
*、工程最高控制价：
①井巷工程：企业管理费：**.*/*.*%，利润：*/*.*%，组织措施费：*.*/*.*%；
②地面安装：企业管理费：**.*%，利润：**.*%，组织措施费：*.*%；
③井下安装：企业管理费：**.*%，利润：**.*%，组织措施费：*.*%；
④*星用工（不含税）：生产井下直接工***元/工，井下辅助工***元/工，地面辅助工***元/工；
⑤水仓（沟）、沉淀池人工清淤（不含税）单价为***元/**。
*、谈判时间、地点：
时间：****年**月**日，上午*:**
地点：****矿建分公司*楼会议室
*、现场勘查或图纸查阅联系人：
项目经理禚鹏联系方式：***********。
文件咨询联系人：工程管理办李峰联系方式：***********。
第*部分须知
*、本次谈判依据我公司《潞安工程公司工程施工分包管理办法（修订）》，采用谈判方式选择工程项目施工队*，诚邀具有矿山施工总承包资质的施工单位踊跃参与谈判。
*、意向参加本次竞价报价谈判的工程施工单位应在****年**月**日
**点前做出参与谈判的邀请回复，邀请回复须以电子版形式发送至指定邮箱：**********@**.***。
有意向参加工程施工谈判的施工单位未按规定日期参加谈判、无故不参加谈判或恶意谈判的，直接取消其谈判资格，并视情节严重情况列入我公司“暂缓合作名单”；在工程项目谈判过程中如发现有串通报价情形，*经发现，谈判结果无效，相关单位及相关人员*年内不得进入公司承揽施工业务。
*、计算规则：依据现场实际验收为准；
合同价款计算办法：工程价款按规定的工程造价计算程序计算，井巷工程和安装工程的企业管理费、利润、组织措施费按双方谈判完成的费率计取；****签证工程税前按**%计取；安全文明施工费按规定计取。
井巷及附属工程辅助费按照**%计取。
人工价差调整按照集团公司最新结算文件规定执行。
规费执行上年度煤炭工业邯郸定额站核准的费率标准。
工程价款结算中，扣除发包方、承包人提供的材料及****费用。
*星用工单价（不含税）按照双方谈判完成的价格计取。
水仓（沟）、沉淀池人工清淤单价（不含税）按照双方谈判完成的价格计取（编织袋由矿方免费提供）。
税金及附加税费按****省住房和城乡建设厅晋建标函〔****〕***号通知的税金税率执行。
分包人应负责向承包人开具*%的增值税普通发票，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以发票开具的时间为准。
安全费用由分包人负责投入，结算金额中含合同价款*.*%的安全费用，按公司相关规定要求实施。
*、参加谈判的施工单位必须按要求同时提交委托人与单位签订的劳动合同和保险证明、法人、委托人身份证复印件（加盖公章）；
*、农民工工资保证金：以工程施工在册（备案）人数为准，按照****元/人标准，缴纳农民工工资保证金，金额为：****×在册（备案）人数。
缴纳方式和时间为：分包合同签订后*个月内，向指定账户进行现金缴纳或者分包单位银行账户转账。
*、谈判原则：
*）合理低价原则；
*）“公平、择优、效益”原则；
*）保密性原则。
*、参加谈判的施工单位必须按照谈判文件要求填写，未按要求填写或未提交相应资料，我单位有权取消其谈判资格。
第*部分合同条款
第*部分合同协议书
承包人：****
注册地址：****省****市****区渔泽镇北渔泽村西
电话：****-*******
纳税人身份：*般纳税人
纳税人识别号：******************
开户银行名称：建行****省****市常村分理处
开户银行账号：********************
分包人：
注册地址：
电话：
纳税人身份：
纳税人识别号：
开户银行名称：
开户银行账号：
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就劳务作业分包事项协商*致，共同达成如下协议：
*、总包工程概况
（*）总包工程名称：
（*）总包工程地点：
（*）总包工程立项及批准文号：/
*、分包作业范围及内容
分包作业范围及内容：。
*、****作业期限
计划开始日期：
计划完工日期：
作业总日历天数为：天。实际开工日期与计划开工日期不*致的，以承包人签发的开工通知载明的日期为准。截止计划完工日期，本合同自动终止，确需延期施工的工程，双方签订补充协议。
*、劳务作业质量、安全标准
（*）劳务作业质量应符合合格标准，并符合总包合同有关质量的约定。
（*）工程安全文明施工标准：本分包工程安全文明施工标准双方约定为：符合国家或者承包人有关标准并达到合格目标，达到国家级合格目标。
*、****合同价款
签约合同暂估总价（不含税）：人民币（大写）/(￥/元)，增值税税率：*%（在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计的价格应相应调整，以发票开具的时间为准）。计算方式具体见专用条款*.*。
（结算金额以经承包人审定的工程量为基数进行调整，据实结算）。
*、保证金
（*）履约保证金
履约保证金为：人民币（大写）/(￥/元)，
支付方式和时间为/。
（*）农民工工资保证金
农民工工资保证金为：以工程施工在册（备案）人数为准，按照****元/人标准，缴纳农民工工资保证金，金额为：****×在册（备案）人数。
缴纳方式和时间为：分包合同签订后*个月内，向指定账户进行现金缴纳或者分包单位银行账户转账。
*、分包人资质
资质证书编号：
资质专业及等级：
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件：
（*）补充协议；
（*）合同协议书；
（*）中标通知书（如果有）；
（*）投标函及其附录（如果有）；
（*）专用合同条款及其附件；
（*）通用合同条款；
（*）技术标准和要求；
（*）图纸；
（*）已标价工作量清单；
（*）免责声明；
（**）****分包合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同*类型内容的文件应以最新签署的为准。
*、承诺
（*）分包人承诺以提供符合法律、法规及政策规定的业务流、资金流及发票流“*流合*”要求的增值税普通发票作为收取合同价款的前提条件。
（*）分包人承诺按照法律规定及分包合同约定完成分包工程施工，并在缺陷责任期及保修期内履行分包工程维修义务。
（*）分包人承诺履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，但分包合同明确约定应由承包人履行的义务除外。分包人承诺就分包工程质量和安全与承包人向发包人承担连带责任。
（*）分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成****工作，确保工程质量和安全，不得将依据合同所享有的权利、依据合同所产生的债权转让给第*人，不进行转包、再分包。
*、争议解决
因履行本合同发生争议的，双方协商解决。协商不成的，双方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。
**、附则
（*）合同订立时间：
（*）合同订立地点：****
（*）本合同自双方盖章之日起生效，待工程施工验收合格、质保期满、工程价款结清后失效。
（*）协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
（*）本合同*式*份，具有同等法律效力，承包人执*份，分包人执*份。
（本页为《****合同》签署页）
承包人：分包人：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
经办人：经办人：
电话：电话：
传真：传真：
电邮：电邮：
地址：地址：
邮编：邮编：
第*部分通用合同条款
本合同参照住房和城乡建设部（建市施函[****]**号）《建设工程施工****合同（示范文本）》的通用合同条款。
第*部分专用合同条款
*.*般约定
*.*标准和规范
本合同适用的标准和规范与承包合同约定*致。
*.*合同文件的优先顺序
*、分包合同协议书；*、中标通知书（如果有）；*、投标函及其附录（如果有）；*、专用合同条款及其附件；*、通用合同条款；*、技术标准和要求；*、图纸；*、已标价工程量清单或预算书；*、****分包合同文件。
*.*图纸
承包人向分包人提供图纸的期限：开工前*天；
承包人向分包人提供图纸的数量：施工图纸*套；
承包人向分包人提供图纸的内容：涉及工程施工的全部施工图。
*.*联络
双方应在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
承包人接收文件的地点：；
承包人指定的接收人为：。
分包人接收文件的地点：；
分包人指定的接收人为：。
*.*保密
承包人、分包人关于保密事项的约定：执行通用合同条款。
*.承包人
*.*劳务作业现场和工作条件
*.*.*关于承包人交付具备本合同劳务作业条件的劳务作业现场期限要求：
执行通用合同条款。
*.*.*关于承包人应负责提供劳务作业所需要的劳务作业条件，包括：
执行通用合同条款。
*.*承包人项目经理
姓名：；
身份证号：；
执业资格等级：/；
注册证书编号：/；
联系电话：；
电子信箱：/；
通信地址：/；
承包人对项目经理的授权范围如下：负责履行承包人的权利义务，负责现场协调分包人施工，并为分包人施工提供方便。但有关本工程合同及相关补充协议的签订、变更、解除、工程结算等和经济相关的事项须由承包人另行书面授权。
*.分包人
*.*分包人的*般义务
分包人应承担的****义务：在分包人工作范围内的以分包人为主体的建设工程所需要的各类审批和许可等相关手续。
*.*分包人项目负责人
姓名：；
身份证号：；
执业资格等级：/；
注册证书编号：/；
联系电话：；
电子信箱：/；
通信地址：/；
分包人对项目负责人的授权范围如下：分包人代表负责履行分包人的权利义务。
分包人必须向承包人提交项目负责人的劳动合同及缴纳社会保险的证明。分包人未提交上述证明应承担的违约责任：承包人有权对分包人予以处罚**元罚款，并将分包人列入不合格分包人名单，承包人不再与其合作。
分包人更换分包人代表应提前*天征得承包人同意，后任继续承担前任负责的责任和承诺。如承包人不同意分包人代表换人，分包人坚持换人，则视为分包人违约，承包人有权无条件解除本合同，并要求分包人赔偿由此造成的经济损失。
关于项目负责人每月在劳务作业现场的时间要求及违约责任：分包人项目负责人在劳务现场的时间应不少于正常作业期间的**%（每月不少于**个工作日）；擅离职守的，发现*次罚款***元；累计超过*次的，承包人有权要求分包人更换项目负责人，并要求分包人向承包人支付合同总价*%的违约金。
*.*分包人付款账户
在整个工程施工过程中，分包人授权“”*般账户进行工程结算签章；在工程施工过程中承包人向分包人指定账户支付工程款的行为视为向分包人履行付款义务；
账户信息如下：
单位名称：
开户银行：
账号：
*.*劳务作业管理人员
分包人提交现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排报告的期限：分包人应在接到劳务作业通知后*天内，向承包人提交分包人现场劳务作业管理机构及劳务作业管理人员安排的报告，其内容应包括主要劳务作业管理人员名单及其岗位等。
*.*特殊工种上岗作业要求
法律规定需要持证上岗的特殊工种作业人员，必须具有行政管理部门颁发的相应岗位的特殊工种上岗证，并在相应作业人员进场前报送承包人审核并备案。特殊工种作业人员无证上岗的违约责任：承包人有权要求分包人更换相应的无证作业人员并向承包人支付签约合同总价*%的违约金，承包人有权从应付分包人进度款中直接扣减，同时承包人有权解除合同。
*.劳务作业人员
*.*劳务作业人员管理
分包人无故撤换劳务作业人员或分包人无正当理由拒绝撤换劳务作业人员，应承担的违约责任为：每人次***元；累计超过*次的，分包人应向承包人支付合同总价*%的违约金，且不免除分包人继续履行承包人指令及合同的责任和义务。
*.作业期限及进度
*.*劳务作业方案
分包人提供劳务作业方案的时间：劳务作业方案应包括劳动力安排计划、小型机具及辅料供应计划等。分包人提供劳务作业方案的时间为开工前*日。
*.*劳务作业及保险
*.*.*劳务作业准备
关于承包人应完成的劳务作业准备工作：执行通用合同条款。
关于分包人应完成的劳务作业准备工作：
*.分包人必须对员工进行不少于*周的岗前安全培训，并将培训考核结果存档备查，对于考核不合格者不得安排上岗。
*.分包人须为其本项目工作人员办理社会保险，保险资料复印件须在承包人处备案。
*.特别声明：承包人办理理赔事宜的行为不会与分包人下属工人形成劳动关系，分包人保证其下属工人不会对承包人提起诉讼或仲裁，如果发生，则*切不利后果由分包人承担。
*.*作业期限延误
*.*.*因分包人原因导致作业期限延误
因分包人原因造成作业期限延误，逾期完工违约金的计算方法为：每延误*天分包人承担签约合同总价*分之*的违约金。连续延误超过**天，加倍处罚，全年累计延误时间超过**天及以上的，承包人有权在应支付分包人工程进度款中扣除分包人应支付的违约金为决算金额的*%。
*.*劳务作业暂停
*.*.*因不可抗力（包括政府、政策因素）引起的劳务作业暂停不予进行费用补偿和价格调整，但工期可以相应顺延。
*.机具、设备及材料供应
*.*机具、设备和材料供应计划
*.*.*承包人应提供的机具、设备和材料及规格、型号和数量/。
*.*承包人供应设备、材料的合理损耗
承包人供应设备、材料的合理损耗率：/。超出合理损耗率的扣款单价和计算方法/。
*.*由承包人供应材料和设备的约定
无
*.*由分包人采购材料和设备的约定
由分包人采购材料和设备的约定：分包工程范围内其余*星小型材料和机具均由分包人提供，分包人应按规定进行检验试验并附有合格证明材料。
*.*****供应
无。
*.合同价款计算及结算方式
*.*双方约定合同价款计算及调整方法为：
*.本合同价款采用可调价确定，最终以承包人审定结算为准。
*.双方约定合同价款计算及调整方法为：
*.*双方约定合同价款的****调整因素：
无。
*.*支付方式
*.关于款项支付的约定：本工程无预付款，在发包人支付当期工程款前提下，按月支付已完工程量（含签证、变更）**%的进度款；工程竣工验收合格且经业主审定后，付至已完工程造价的**%；审计完成后付至审定价款的**%；剩余*%的质保金。
*.进度款办理程序
每月**日办理上月**日至本月**日的月度预结算，月度预结算只作为支付工程进度款的依据。
*.劳务作业计量与支付
劳务作业工作量计算规则：依据现场实际验收为准。
关于计量周期的约定：按月计量，每月**日分包人按进度盘点确认的完成工程量，编制月进度结算表（图纸范围内的工作内容），由承包人分公司及项目部审核后结算，结算比例为核定工作量的**%。
*.增值税普通发票开具
*.*增值税普通发票开具注意事项
*.承包人向分包人付款时，分包人应根据承包人确认的付款数额，在接到承包人开票要求后开具增值税普通发票，**日内送达承包人。承包人凭分包人提供的合规、有效的增值税普通发票，向分包人结算。
*.分包人提供内容完整的增值税普通发票。其中：承包人名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行、账号信息要与本协议约定内容保持*致，发票备注栏中要根据协议内容，注明项目地址、项目名称。同时，分包人提供的增值税普通发票必须保持干净整洁，不能有污损和折叠，发票专用章不能遮挡发票金额。因分包人提供的增值税普通发票不规范、不合法，所造成的*切经济及法律后果由分包人承担，且不免除其继续开具合法发票的义务。
**.验收与交付
**.*劳务作业整改验收
*.中间验收：分包人自检合格后，应提前**小时通知承包人，承包人应及时报建设单位组织有关人员验收。
*.竣工验收：分包人在分包工程具备竣工条件后向承包人提供竣工验收报告，承包人应在收到分包人提供的竣工验收报告日起**日内通知发包人验收，分包人应配合承包人进行验收；根据总包合同无需由发包人验收的部分，承包人应按照总包合同约定的验收程序自行验收。
*.分包人质量不合格，应承担的违约责任为：分包人负责无偿整改，作业期限不予延长，并承担由此导致的承包人损失。分包人因自身原因无法完成整改的，承包人可以委派****劳务单位完成，产生的费用由分包人承担。分包人整改后质量仍不合格的，承包人可以单方解除合同，分包人应向承包人支付违约金。违约金计算方法：返修、返工费用以及发包人因工程质量处罚承包人的费用之和的*倍。承包人有权在应支付分包人的工程进度款中扣除分包人应付的违约金。
**.*劳务作业交付
劳务作业交付条件与日期的约定：劳务作业经验收合格后**个工作日内，分包人应当按照承包人指示及时将该劳务作业交付承包人，不得以双方存在争议为由拒绝将该劳务作业交付承包人。
**.劳务作业完工结算与支付
**.*完工结算
分包工程竣工验收合格后**日内分包人必须将完整的完工结算书（包括与此有关的所有结算资料）*次性交承包人项目部审核。分包人必须积极配合承包人对分包人结算的审核，承包人项目部应在收到分包人结算书**日内审核完毕，经承包人项目部经理确认后报公司终审，承包人公司负责人签章作为完工结算的最终依据。
完工结算程序：分包人预算人员根据本合同约定向承包人办理《分包单位履约验收单》，再根据本合同的相关规定，编制工程完工结算书，与验收单*起递交承包人项目部审核——承包人人员对工程进度、质量、安全、文明施工和协调配合等方面进行评定后——承包人项目部按规定审核——承包人项目部经理审定签字——承包人公司终审。
完工结算办理时间：分包工程竣工验收合格后**日内双方按照本合同约定的合同价款及合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
完工结算书所包含的内容：（*）分包工程结算价格；（*）结算工程范围；（*）承包人已支付分包人的款项；（*）应扣留的质量保证金；（*）承包人应支付分包人的合同价款。
分包人应向承包人提交的资料清单：*.完整竣工资料*份；*.竣工图*份。
**.*完工结算支付
承包人完成完工结算支付的期限：双方协商确定。
**.*最终结清
分包人提交最终结清申请单的期限：无。
承包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：无。
**.*退场承诺书
分包人完成竣工退场的期限：向承包人移交工程后*日内。
退场承诺书：我承诺：工程结算完毕，项目部出具的《工程结算书》中的工程量和价款准确无误，过程中的分歧及遗留问题已全部处理完毕。自愿承担所施工工程在缺陷责任期间发生的因我方施工缺陷产生的各项费用。承诺在施工期间发生的外欠款已全部结算完毕，再发生第*方债权债务与承包方无关，我公司（）自愿承担*切法律和经济责任。
农民工工资保证金及履约保证金的返还期限：无。
**.违约
**.*承包人违约
承包人违约责任：承包人应承担其违约行为给分包人增加的费用和延误的期限。
**.*分包人违约
**.*.*分包人违约的情形
分包人违约的****情形：
*.未经承包人同意，分包人不得接受发包人任何指令。如因此给承包人造成损失，由分包人承担赔偿责任，而且承包人可以立即与分包人解除合同，同时分包人应向承包人支付合同价款**%的违约金，承包人有权在应支付分包人的工程进度款中扣除。
*.分包人将其分包的工程转包或再分包的，承包人可以立即与分包人解除合同，同时分包人除应向承包人赔偿损失外，还应向承包人支付合同价款**%的违约金，承包人有权在应付分包人工程进度款中扣除。
*.因分包人原因，安全文明达不到约定的安全文明标准，分包人应承担违约责任，向承包人支付合同价款**%的违约金，承包人有权在应付分包人的工程进度款中扣除。
*.分包人应确保施工所需劳动力人数。如分包人减员，分包人应在收到承包人书面通知后*日内补足劳动力，且分包人应当向承包人支付违约金***元/天/人；分包人减员人数不得超过施工所需总人数的*%，如超过*%承包人不给分包人办理相关手续，该分包人即被承包人列入不合格分包人名单，不再与其合作。
*.分包人必须及时足额支付其雇佣人员的劳动报酬，分包人不得拖欠克扣。如因此引起纠纷、上访等，由分包人负责协调处理。分包人应每月底向承包人项目经理提交施工人员工资明细表，承包人予以备案。分包人拖欠其雇佣人员的劳动报酬的：承包人有权从次月进度款中按分包人备案于承包人处的劳动合同进行直接扣除相应款项，用于支付农民工工资。因此给承包人造成严重不良社会影响的，承包人对分包人予以处罚**元罚款，并将分包人列入不合格分包人名单，承包人不再与其合作。
*.分包人开具的增值税普通发票没有通过税务部门认证、不合法的应向承包人承担合同总价**%的违约金，且不免除分包人向承包人继续开具增值税普通发票的义务。
*.分包人必须按照国家及承包人规定履行社会责任，禁止涉黑涉恶，另因疫情防控不当导致人员未报备随意外出现象引发的后果由分包人自行担责。
*.承包人有权从分包人后续工程款中直接扣除以上违约金及相关费用。
**.合同解除
**.*合同解除的情形
**.*.*合同当事人均有权解除合同，且互不承担违约责任的****情形：
*.因不可抗力导致合同无法履行连续超过**天或累计超过***天，合同当事人均有权解除合同；
*.承包人与发包人的总包合同解除的，合同当事人均有权解除合同。
**.*.*承包人有权解除合同的****情形：
*.分包人将本合同项下的工程转包或再分包给他人的；
*.分包人分包工程质量不符合本合同约定的质量标准且无法整改的；
*.分包人不按照本合同的约定提供符合作业要求的作业人员或不履行本合同约定的****义务，其违约行为足以影响本工作的质量、安全、作业期限，且经承包人书面催告后未在合理期限内改正的；
*.因分包人原因导致分包工程暂停持续超过**天不复工的，或虽未超过**天但已经导致合同目的不能实现的；
*.分包人未按照合同约定向其雇用人员支付报酬，导致引发**人以上的群体性事件的。
**.*合同解除后的处理
**.*.*合同解除退场
承包人发出撤场通知的期限要求：承包人提前*天向分包人发出撤场通知，分包人应当在承包人要求的期限内撤离劳务作业人员并办理好相关手续。
分包人逾期撤离劳务作业人员应承担的违约责任：若分包人逾期撤离劳务作业人员，每延误*天分包人承担合同价款*分之*的违约金。
**.缺陷责任期和保修期
**.*缺陷责任期：自分包工程竣工验收合格之日起**个月。
**.*质量保修范围和内容：全部分包工程内容。
**.*质量保修：属于分包人保修范围和内容的分包工程项目，分包人应在接到修理通知后**小时内进行响应，派人修理；分包人不能及时派人修理时承包人可委托****人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。在国家规定的工程合理使用期限内，因分包人原因致使工程在合理使用年限内造成人身和财产损害的，分包人应承担损害赔偿责任。
**.*质量保修期
根据国家有关规定并结合分包工程约定质量保修期：
本工程质量保修期为**个月。
**.*质量保证金及返还：本工程质量保证金为分包合同总价款的*%，缺陷责任期满*个月后，如无质量问题承包人扣减分包人应承担费用后将质保金余额无息返还分包人。若有纠纷或质量问题未得到解决，责任期顺延。
**.****约定
**.*分包人应具有*定的风险承受能力，对本合同的资金支付与使用可能出现的各种不利因素已做出了合理的安排和保证。在合同履行过程中，如因业主拨付款项不及时导致承包人资金紧张，分包人应给予充分理解，分包人自愿放弃逾期付款的违约金、利息及各项损失费用。
**.*由于分包人的违法、违规或违约行为给承包人造成损失或承包人被起诉或仲裁，分包人需承担*切不利后果（该后果包括但不限于判决或裁决要求承包人支付的费用及承包人应诉所产生的差旅费、案件受理费、保全费、律师费等）。
**.*未经承包人同意，分包人不得委托任何第*人（单位）向承包人主张任何权利。也不得发生到承包人滋事、聚众停留承包人办公场所、堵门或威胁承包人工作人员的人身安全等非正常办公行为。如发生上述行为，分包人应向承包人按照**元/次承担违约责任，并视为分包人自愿放弃本合同项下债权，承包人无须支付剩余款项。
**.*本合同的任何*方若与他方发生纠纷，而使另*方被列为被告或第*人、被执行人的，则视为该方放弃对另*方享有的*切债权，本合同自此终止，双方不再存在债权债务关系。
**.*未经承包人书面授权，承包人项目部章及项目部资料专用章不得用于签订经济合同或确认与经济相关事项，如发生使用此类未经授权印章签订的合同、协议及确认文书均为无效。分包人对此已明确知悉。
附件*：
工程质量保修书
承包人（全称）：****
分包人（全称）：
承包人和分包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*致就签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
分包人在保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围和内容：全部分包工程内容。
*、保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，分包工程的保修期如下：根据国家规定，并结合分包工程约定质量保修期：自工程验收合格之日起**个月。
保修期自分包工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
分包工程缺陷责任期为**个月，缺陷责任期自分包工程竣工验收合格之日起计算。
缺陷责任期终止后，如无质量问题承包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，分包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。分包人不在约定期限内派人保修的，承包人可以委托他人修理，费用从质保金中扣除。
*．发生紧急事故需抢修的，分包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，分包人应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，分包人实施保修。
*．质量保修完成后，由承包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的****工程质量保修事项：无。
工程质量保修书由承包人、分包人在工程完工验收前共同签署，作为分包合同的附件，其有效期限至保修期满。
承包人：分包人：
地址：地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
账号：账号：
邮政编码：邮政编码：
附件*：
施工安全生产协议
承包人（全称）：****
分包人（全称）：
为了强化施工项目安全管理，维护双方的共同利益，维护从业人员的生命安全和合法权益，保证工程施工质量和生产安全，承包人、分包人根据《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》、《煤矿安全规程》，经协商*致，签订施工安全生产协议。
*、施工安全责任范围
分包人在施工期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担施工区域内的安全责任。
*、安全责任内容
（*）承包人、分包人双方责任
*.双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
*.双方应当设立安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员，履行《建设工程安全生产管理条例》规定的职责，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
*.双方必须认真对本单位职工进行相关安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。
*.双方应对从业人员进行安全教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育培训合格的人员不得上岗作业。
*.双方在施工前要认真勘察现场：
（*）工程项目应由承包人编制施工组织设计；
（*）分包的工程由分包人按承包人的要求自行编制施工组织设计，制订有针对性的安全技术措施，并经承包人审批，分包人必须严格按施工组织设计的要求施工。
（*）开工前承包人对分包人进行施工安全技术交底，技术交底交至操作人，并应有书面记录或资料。
（*）对超过*定规模的分部分项工程，由承包人组织专家论证。
*.遵循先订合同后施工的原则。承包人不得指派分包人人员从事合同外的施工任务。分包人应拒绝合同外的施工任务，否则由此造成的*切后果均由有关方负责。
（*）承包人责任
*.承包人应对分包人提交的营业执照、施工资质和安全施工资格证书进行审查及备案，了解在此前的施工业绩及施工安全情况。
*.施工期间承包人应对分包人施工现场进行安全监督，发现违章作业及危及人身、设备安全时，应及时制止、纠正，必要时有权停止其工作，并向分包人提出整改要求。
*.承包人有协助分包人搞好安全生产、安全管理以及督促定期检查的义务，对承包人违反安全生产规定、制度等情况，分包人有要求承包人整改的权利。
（*）分包人责任
*.分包人应当具备国家规定的注册资本、专业技术人员、技术装备和安全生产等条件，应向承包人提供真实、合法、有效的承包本工程所需相关资质证书；
*.严格按照潞安集团“潞矿安字【****】***#文件”要求，健全施工项目部安全生产组织机构，配备满足安全生产需要的专职安全生产管理人员、技术人员、特殊工种作业人员和装备，建立健全各项安全生产管理规章制度，严查隐患，狠反“*违”，不违章指挥，不强令员工违章冒险作业，确保施工安全。
*.分包人应遵守国家和地方关于劳动安全、劳务用工法律法规及规章制度，规范劳动用工制度，保证用工的合法性，维护职工权益，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，为从业人员及时缴纳各种社会保险，及时发放工人工资。
*.依法建立健全安全生产管理机制，完善安全生产管理体系，认真落实安全生产主体责任，强化安全管理，加强员工安全教育工作，依法对从业人员进行安全生产教育和安全生产培训，做到按规定、按要求持证上岗。
*.分包方施工项目安全生产管理人员、技术人员持证上岗，特种作业人员上岗必须携带特种作业操作证，严禁违章操作、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
*.分包方使用施工机械应符合规定的验收程序；特种设备还需经有资质的检验单位检验合格后方可使用。施工机械、特种设备严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自分包方负责。
*.易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用，施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由分包人提出申请，经承包人批准。双方确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中分包人安全人员必须在现场监护。如分包人未提出申请或未执行相关规定，由此发生的后果概由分包方负责。
*.分包单位在施工期间必须接受承包人的检查和指导，承包人有权对分包人所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等进行检查。
*.贯彻谁施工谁负责安全的原则，分包人人员在施工期间，由于分包方原因造成伤亡、机械等事故（包括由分包人责任造成承包人人员、第*人伤亡等），承包人有协助紧急抢救伤员的义务，分包人负责事故上报，经济赔偿及善后处理。
**.分包人施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。
**.分包人在施工期间必须严格执行和遵守承包人的安全生产、防火管理等各类规定，接受承包人的督促、检查和指导；
**.分包人应在在签订****合同前，拟签合同的分包单位要提前到矿建分公司安监办备案。****单位要保证备案内容的真实性，备案内容若有变化，要及时到矿建分公司安监办进行备案变更。备案审核内容为公司资质、施工队组组织机构（队组成立及任命文件）、施工队组管理人员、特殊工种作业人员相关证件、施工人员工伤保险缴纳证明等。
**.分包人在签订工程施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续，并向当地区（县）城建办（建设局）安监站、劳动局劳动保护检察部门办理施工登记手续。
*、安全保证责任
*.分包人保证提供的企业资质和施工业绩真实有效，否则、由此产生的*切后果，由分包方自行承担；愿接受承包方对所分包工程的安全管理，积极配合承包方的安全检查，对于承包方查出的隐患和问题，积极进行整改，并对整改情况及时进行反馈。
*.承包人预留工程款的**%作为分包人的安全保证金。分包人在施工过程中未发生人身重伤及以上事故，于工程竣工验收后将保证金全额退还；若施工过程中发生下列有分包人责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金；
（*）发生人身死亡事故，扣除全部安全保证金；
（*）发生人身重伤事故，扣除**%安全保证金；
（*）如果分包方存在拒不配合承包人安全检查、对于检查出的问题不及时进行整改或反馈不及时、存在重大安全隐患拒不停工进行整改、自身安全管理混乱、不按时缴纳工人工伤保险、不按时发放工人工资等情况，承包人有权对分包人进行经济处罚，罚金从安全保证金内扣除。
本协议经双方代表签章后即生效：协议作为合同正本的附件*式*份，承包人执*份，分包人执*份。
承包人：分包人：
法定代表人（或委托代理人）：法定代表人（或委托代理人）：
第*部分谈判文件装订顺序及标准
| 序号 |
资料名称 |
| * |
报价文件（法定代表人、委托代理人身份证复印件，放在*张上面，附在委托书后面） |
| * |
营业执照、企业资质证、安全生产许可证、开户许可证 |
| * |
纳税人级别（*般或者小规模，*般纳税人提供，小规模不用提供） |
| * |
法人章无编码的单位需要提供法人章在银行备案的印鉴卡 |
| * |
谈判委托人、项目经理签订的劳动合同和缴纳的社会保险证明；项目经理具备*级及以上建造师资格证书、注册证书（矿建专业，并在本单位注册）和安全考核*证； |
| * |
公司相应管理人员、技术工人、操作工证件（不少于*个） |
| * |
具备近*年工程业绩（不少于*个，与公司签订的分包合同最多只能算*个） |
| * |
具有近*年（****年）经审计的年终审计财务报告 |
| * |
信誉要求：在信用中国网站（***.***********.***.**）的信用信息记录中不得存在失信记录（要求附信用中国《信用信息报告》） |
装订要求：每页都加盖公章，双面打印，胶装。
****井巷工程和安装工程报价文件
文件编号：***********（*）***
工程名称：****井巷工程和安装工程
****年*月
目录
*、报价函
*、授权委托书（法人及委托人身份证复印件）
*、报价*览表
*、承诺书
*、营业执照、企业资质证、安全生产许可证、开户许可证
*、纳税人级别
*、谈判委托人、项目经理签订的劳动合同和缴纳的社会保险证明
*、项目经理建造师资格证书、注册证书和安全考核*证
*、公司相应管理人员、技术工人、操作工证件
*、近*年工程业绩
**、年终审计财务报告
**、信用中国
*、报价函
致：****
经研究，我方决定参加****井巷工程和安装工程施工的谈判活动并提交报价文件，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。
*、我方提交的报价文件，正本*份，副本*份。
*、如果我方的报价文件被接受，我方将履行谈判文件中规定的每*项要求，并按我方报价文件及其承诺按期、保质、保量提供服务。
*、我方理解贵机构有选择成交供应商的权利。
*、我方愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。
*、我方同意遵守贵机构有关谈判会议的各项规定。
*、我方的报价文件自报价之日起有效期为*日。
*、我方若未成为分包方贵机构有权不做解释。
*、本次报价：（备注：把第*次报价粘贴即可，打印时调整格式控制在*页之内，删除括号内容）
谈判代表（委托代理人）姓名：职务：
报价单位全称（公章）：
法定代表人或其委托代理人签字：
地址：
邮政编码：
电话：
传真：
****年**月**日
*、授权委托书
委托人：公司
法定代表人：职务：
受委托人：部门（单位）：公司
职务：身份证号：
委托事项：
授权受委托人为我公司的合法代理人，办理****井巷工程和安装工程合同谈判相关事宜，代表我公司签署与此相关的各类法律文件。对该代理人与前述事项相关的行为，我公司均予以确认并承担相应的法律责任。本授权不得转委托。
委托范围：
有关****井巷工程和安装工程合同谈判相关事宜。
委托期限：
从****年**月**日起至****年**月**日止，被授权人在授权期内签署的所有文件不因授权的撤回而失效。
法定代表人（签字或盖章）：
公司（公章）
委托代理人（签字）：
授权日期：****年**月**日
注：附法人和委托代理人身份证复印件、保险证明及其与单位签订的劳动合同（加盖公章）。
法定代表人身份证复印件
| 法定代表的人身份证复印件正面 |
法定代表的人身份证复印件反面 |
此件仅用于授权委托书，复印无效
受委托人身份证复印件
| 受委托人身份证复印件正面 |
受委托人身份证复印件反面 |
此件仅用于授权委托书，复印无效
*、报价*览表
项目名称：****井巷工程和安装工程
谈判方名称：（公章）
法定代表人或其授权委托代理人签字：
| 谈判前基础报价 |
①井巷工程：企业管理费： %，利润： %，组织措施费： %；②地面安装：企业管理费： %，利润： %，组织措施费： %；③井下安装：企业管理费： %，利润： %，组织措施费： %；④*星用工（不含税）：生产井下直接工 元/工，井下辅助工 元/工，地面辅助工 元/工；⑤水仓（沟）、沉淀池人工清淤（不含税）单价为 元/**。 |
| 谈判限价（最高不超过限价） |
①井巷工程：企业管理费：**.*/*.*%，利润：*/*.*%，组织措施费：*.*/*.*%；②地面安装：企业管理费：**.*%，利润：**.*%，组织措施费：*.*%；③井下安装：企业管理费：**.*%，利润：**.*%，组织措施费：*.*%；④*星用工（不含税）：生产井下直接工***元/工，井下辅助工***元/工，地面辅助工***元/工；⑤水仓（沟）、沉淀池人工清淤（不含税）单价为***元/**。 |
| 质量标准 |
合格 |
| 承诺工期 |
***天 |
| 项目经理（建造师） |
|
级别及编号 |
|
| 对谈判文件的认可程度 |
|
| 法定代表人或其授权代表现场签字确认 |
①井巷工程：企业管理费： %，利润： %，组织措施费： %；②地面安装：企业管理费： %，利润： %，组织措施费： %；③井下安装：企业管理费： %，利润： %，组织措施费： %；④*星用工（不含税）：生产井下直接工 元/工，井下辅助工 元/工，地面辅助工 元/工；⑤水仓（沟）、沉淀池人工清淤（不含税）单价为 元/**。 |
| 此报价*览表内内容尽量充实，但不要加附页，单独密封（与报价文件同时递交） |
承诺书
****：
我公司郑重承诺：本次办理****井巷工程和安装工程谈判以及中标后与贵公司发生合作关系（如签订工程分包合同、工程结算等），提供给贵公司的全部资料作出承诺，即保证所提供的资料真实、有效、合法，无伪造、编造、篡改和隐瞒等虚假内容。如有上述行为发生，我公司愿承担*切经济责任和法律责任。
公司名称（签章）：
法定代表人（签章）：
日期：****年**月**日
附件:
邀请回复
悉收到****矿建分公司（单位）的关于****井巷工程和安装工程（工程项目）的谈判文件（电子版），经仔细阅读和考察，我单位意愿参加贵单位于****年**月**日举行的****井巷工程和安装工程（工程）谈判，并保证按文件要求准备相应资料如期参加。
特此告知。
单位：
委托人：
联系方式：
日期：****年**月**日
注：邀请回复直接在邮箱中回复，不需另附****文本，本附件在提交报价文件时可不用提交。
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
免费客服热线：400-999-4928
