啦井镇啦井村西关桥修复项目合同-比地招标网

中标项目数	中标率	中标总金额	平均下浮率
同比增长：	同比增长：	同比增长：	同比增长：

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

公告内容：

*、合同编号： **********************

*、合同名称： ****

*、项目编号： ******************

*、项目名称： ****

*、合同主体

采购人（甲方）： ****普米族自治县啦井镇财政所

地址： ****普米族自治县啦井镇啦井街

联系方式：****-*******

供应商（乙方）：****

地址：****省大理白族自治州剑川县金华镇祥和家园小区*幢*楼

联系方式：***********

*、合同主要信息

主要标的名称：****

规格型号（或服务要求）：无

主要标的数量：*

主要标的单价：******.**

合同金额： **.*******元

履约期限、地点等简要信息：无

采购方式：竞争性谈判

*、合同签订日期： ****-**-**

*、合同公告日期： ****-**-**

*、其他补充事宜：

本合同对应的中标成交公告：

附件：

****(*).***

****(*).***

免责声明：本页面提供的****合同是按照《中华人民共和国****法实施条例》的要求由采购人发布的，中国****网对其内容概不负责，亦不承担任何法律责任。

合同编号：****-**（**—****—****）

建设工程施工合同

住房和城乡建设部

制定

国家工商行政管理总局

说明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事

人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和

国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，

住房城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示

范文本）》（（**-****-****）进行了修订，制定了《建设工程施工

合同（示范文本）》（**-****-****）（以下简称《示范文本》）。

为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款*

部分组成。

（*）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计**条，主要包括：工程概况、合

同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同

文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当

事人基本的合同权利义务。

（*）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、

《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，就工程建设的实施

及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计**条，具体条款分别为：*般约定、发包人、

承包人工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与

设备、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、工程进度款支付、

竣工验收、竣工结算、违约、不可抗力和争议解决。前述条款安排

既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程

施工管理的特殊需要。

《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋

建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设

工程的施工承发包活动,合同当事人可结合建设工程具体情况，根据

《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应

的法律责任及合同权利和义务。

第*部分合同协议书

发包人（全称）：啦井镇人民政府

承包人（全称）：****

根据《中华人民共和国建筑法》《民法典》及有关法律规定，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就啦井镇啦井村西

关桥修复项目工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：

工程概况

*、

*.工程名称：****

*.工程地点：啦井镇啦井街。

*.工程立项批准文号：兰文物发******号。

*.工程内容：对西关桥进行翻新修绩，工程量详见招标工程

量清单及项目实施方案

*.工程承包范围：按工程内容及预算施工。

*、合同工期

计划工期***个日历天，工日期计算的工期天数不*致的，以工

期总日历天数为准。

*、质量标准

工程质量符合现行国家标准及县级文物质量标准。

*、签约合同价与合同价格形式

*、签约合同估算价为：人民币（大写）：￥******.**元（大写：

*****任*****元*角*分）；

*、合同价格形式：固定总价

*、协议定价：￥******.**元（大写：***********元

*角*分）

*、项目经理

承包人项目经理：李祖泽

项目联系人：杨晨光***********

*、合同文件构成

本协议书与下列文件*起构成合同文件：

（*）中标通知书；

（*）投标函及其附录；

（*）专用合同条款及其附件；

（*）通用合同条款；

（*）技术标准和要求；

（*）已标价工程量清单或预算书；

（*）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同

文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补

充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合

同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

*、承诺

*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资

金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保

工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修

期内承担相应的工程维修责任。

*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺

不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

*、词语含义

本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相

同。

*、签订时间

本合同于****年*月*

***日签订。

*、签订地点

本合同在啦井镇人民政府_签订。

**、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合

同的组成部分。

**、合同生效

本合同自签订之日起

生效。

**、合同份数

本合同*式*份，均具有同等法律效力，发包人执*份，承包人执*份。

合同签署页

建筑

感双*

发包人：啦井镇人民政府承包人：****

********

法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人

组织机构代码：******************代码：******************

地址：啦井镇啦井街地址：剑川县金华镇祥和家园

小区*幢*楼

邮政编码：******邮政编码：******

法定代表人：法定代表人：

委托代理人：委托代理人：

电话：电话：

***********-*******

传真：********传真****-*******

电子信箱：电子信箱：

：

开户银行：开户银行：

兰坪县啦井农村信用合作社

中国建设银行股份有限公司大理兴国支行

账号：****************账号：********************

第*部分通用合同条款

按通用条款执行

第*部分专用合同条款

*、*般约定

*.*词语定义

*.*.*合同

*.*.*.*其他合同文件包括：无

*.*.*合同当事人及其他相关方

*.*.*.*监理人：

名称：

*.*法律

适用于合同的其他规范性文件：无

*.*标准和规范

*.*.*适用于工程的标准规范包括：无

*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无

*.*.*发包人提供国外标准、规范的份数：无

*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：无

*.*合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：合同协议书、专用合同条款及附

件、通用合同条款、技术标准和要求

*.*图纸和承包人文件

*.*.*图纸的提供

*.*.*发包人向承包人提供图纸的期限：无图纸

*.*.*承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：项目预算（合同签订之前）。

*.*.*现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：无

*.*联络

*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批

准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和

决定等书面函件送达对方当事人。

*.*.*发包人接收文件的地点：啦井镇人民政府

*.*交通运输

*.*.*出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：进入施工前由啦井镇人民政府镇

人民政府项目办通知，施工质量接受县、乡、村*级的监督检查

*.*工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：严格按照施工

方案内容施工

允许调整合同价格的工程量偏差范围：无

*.发包人

*.*发包人代表

发包人代表：

名：李倩

姓

职务：啦井镇人民政府镇长；

联系电话：****-*******；

电子信箱：

发包人对发包人代表的授权范围如下：

履行合同内容

*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供

*.*.*提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：合同签订后*天内

*.承包人

*.*承包人的*般义务

承包人提交的竣工资料的内容：工程完工后提供竣工结算资

料（结算书、验评资料、竣工图）

承包人需要提交的竣工资料套数：*套

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人自行承担

承包人提交的竣工资料移交时间：项目竣工验收通过后**个

工作日内。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版*套+电子扫描件*

套+结算软件***版

**.违约

**.*发包人违约

**.*.*发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：通用条款

**.*.*发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知

的违约责任：通用条款

（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：

通用条款

（*）发包人违反第*.*款（变更的范围）约定，自行实施被取

消的工作或转由他人实施的违约责任：通用条款

（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合

合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情

通用条款

况的违约责任：

（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：通用

条款。

（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致

通用条款

承包人无法复工的违约责任:

（*）其他：无

**.*.*因发包人违约解除合同

承包人按**.*.*项（发包人违约的责任）约定暂停施工满*天

后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承

包人有权解除合同。

**.*承包人违约

**.*.*承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：通用条款

**.*.*承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：通用条款

**.*.*因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、

承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：

无。

**.不可抗力

**.*不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其

他情形：无

**.*因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后

天内完成款项的支付。

**.争议解决

**.*争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无

**.*.*争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：无

选定争议评审员的期限：无

争议评审小组成员的报酬承担方式：无

其他事项的约定：无

**.*.*争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：无

**.*仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第和种方式解决：

（*）向兰坪县人力资源和社会保障局仲裁委员会申请仲裁；

（*）向兰坪县人民法院起诉。

工程施工质量与安全生产

承诺书

工程项目名称：****

甲方（发包单位）：啦井镇人民政府

乙方（承包单位）：****

为认真落实好本工程的质量及安全施工，本人承诺如下：

*、建立质量责任制，对建筑工程的施工质量负责；

*、严格按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不擅自修

改工程设计，不偷工减料；

*、按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定，对建筑

材料、构配件、设备和商品混凝土进行检验；未经检验或检验不

合格的不使用；

*、建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好

隐蔽工程的质量检查和记录，并及时上报甲方；

*、施工过程中产生的*切经济、法律责任由本人全部承担，

施工工地及施工人员的安全由本人负全部责任；

*、严格履行发包人特种作业工作审批制度，根据各施工阶

段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业

必须报批，并派专人负责现场监护。

*、本承诺书自本人鉴字之日起生效，直至工程验收完毕后

自行终止。

*、此承诺书*式*份、甲方、及本人各执*份。

发包人：啦井镇人民政府承包人：****

法定代表人或其委托代理人

法定代表人或其委托代理人：

廉洁协议书

工程项目名称：****

甲方（发包单位）：啦井镇人民政府

乙方（承包单位）：****

为了规范建设市场，在工程建设中防止各种不正当行为的发生，

确保建设工程高效，优质，按时竣工投产，遵照国家建设部，监察

部《关于在工程建设中深入开展反对腐败和反对不正当竞争的通知》

精神，根据啦井镇党委廉政纪律有关要求，并经甲乙双方同意，特

订立如下协议：

*、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和啦井镇党委、政府关于

廉政建设的各项规定和关于建设工程承发包的各项规定。

*、甲方及其工作人员应做到：

（*）向乙方施工单位介绍本单位的有关廉政建设的各项制度

和规定。

（*）对本单位工程项目人员进行廉政教育；督促甲方人员严

格遵守本单位制度和在工程项目建设中保持廉洁的若干规定，如发

现有违反规定的，出给予当事人批评教育外，应视情节轻重，后果

大小给予相应的经济处罚或纪律处分。

（*）甲方人员参加乙方组织的各种会议和活动，须经主管领

导同意；在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行为，应及时

采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管领导。

（*）甲方人员在工程建设项目中发现乙方单位有不廉洁的行

为，应及时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并报告主管

领导。

（*）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式

向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

（*）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接

受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，难以拒收的，必须按有关规

定登记上交；不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家

电及高档办公用品；不得由乙方报销任何应由单位或个人支付的费

用。

（*）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和

高消费的娱乐活动。

（*）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚

丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

（*）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的

国内外旅游活动。

（*）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工

程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。

*、乙方及其工作人员应当做到：

（*）乙方应了解甲方单位有关廉政建设的各项制度和规定，

支持甲方执行有关规定和制度。

（*）乙方有责任对本单位工程项目人员进行廉政教育（包括

甲方单位制定的有关廉政建设方面的规定），按时出席甲方召集的

有关会议。

（*）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取

某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女下同）赠送礼金、

有价证券和贵重物品等。

（*）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就工

程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程

质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

（*）乙方不得以洽谈业务、签订合同等为借口，邀请甲方工

作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

（*）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交

通工具、家电及高档办公用品等物品。

*、奖惩

（*）乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应及

时采取措施，终止其不廉洁行为的继续发生，并及时向甲方领导或

者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、

延误工作。情节严重的可向有关部门投诉或举报。甲方对举报属实

和严格遵守廉洁协议的乙方，在同等条件下给予承接后续工程的优

先邀请投标权。

（*）甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段行赔

甲方工作人员，甲方根据具体情节和造成的后果追究乙方工程合同

造价*～*%的违约金。由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担，

乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方单位予以追缴。

（*）乙方在工程项目建设中赔赔甲方人员，被检察机关立案

查处的，甲方有权取消或终止工程项目施工合同，由此给甲方单位

造成的损失均由乙方单位承担，并向甲方单位承担经济赔偿责任。

*、本工程发包、建设、竣工验收全过程及协议前后甲乙双方

发生的有违反本协议的行为，均适用本协议。

*、声明及保证

（*）甲方：

*．甲方为*家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力

履行本合同。

*．甲方签署和履行本合同所需的*切手续均已办妥并合法有效。

*．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机

构均未作出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、

裁定、裁决或具体行政行为。

*．甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的

签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同

双方具有法律约束力。

（*）乙方：

*.乙方为*家依法设立并合法存续的企业，有权签署并有能力

履行本合同。

*．乙方签署和履行本合同所需的*切手续均已办妥并合法有效。

*．在签署本合同时，任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机

构均未作出任何足以对乙方履行本合同产生重大不利影响的判决、

裁定、裁决或具体行政行为。

*.乙方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成，本合同的

签署人是乙方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同

双方具有法律约束力。

发包人：啦井镇人民政府

承包人：****

法定代表人或其委托代理人：

法定代表人或其委托代理人

您当前为:【游客状态】，文中****为隐藏内容，仅对会员开放，后查看完整商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

您当前为:【游客状态】，免费信息为7天前的招标信息，后可查看商机。全国免费咨询热线：400-999-4928

项目编号	-	资质要求	点击查看
招标/采购内容	点击查看	成交金额	点击查看
招标单位	点击查看	招标联系人/电话	点击查看
代理机构	点击查看	代理联系人/电话	点击查看
中标单位	点击查看	中标联系人/电话	点击查看

创建订单中...

企业分析报告是什么？

创建订单中...

啦井镇啦井村西关桥修复项目合同

公告内容：