*********
****市供用电工程服务有限责任公司
****施工合同（固定总价）
工程项目名称：****方舱医院建设项目****配电工程
发包人名称：****卫生健康委员会
承包人名称：****市供用电工程服务有限责任公司
签订地点：****市康巴仕区
*/**
**扫描全能王
****施工合同
发包人（甲方）：****卫生健康委员会
法定代表人：张根顺
承包人（乙方）：****市供用电工程服务有限责任公司
法定代表人：赵飞
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****方舱医院建设项目****
配电工程工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
第*条工程概况
*.*.工程名称：****方舱医院建设项目****配电工程
*.*工程地点：****树林召*颐地
*.*工程内容：方舱医院建设项目****配电工程。
*.*工程承包方式：包工包料。
*.*工程承包范围：新建******箱变*座，新建*进*出环网柜*座。新建单
回路****架空线路，导线采用*****-**-***绝缘导线*.***公里。新建
****-**/***-**柱上全绝缘智能真空断路器*台。新建隔离开关*组，合成氧化锌
避雷器*组。新建****电缆*****-*.*/**-*****型铜缆***米。
以乙方提供的工程预算书（工程量清单）为准。如发生施工变更，双方签订补
充协议约定变更的项目范围与价款。（附件：工程预算书：本工程预算书的编号
为
第*条合同工期
*.*计划开工日期：****年**月***日。
*.*计划竣工日期：****年**月**日。
填写工程所在地详细地址。
*工程内容有工程的结构、层数及建筑面积等（应具体化）
了工程承包方式是指是否包工包料或包工不包料。工程承包范围，即项目承包的具体范围，是否以招投标文件、
发包图纸、工程量清单为准或其它约定变更的项目、范围。（应标明招投标文件、发包图纸、工程量清单编号，
变更说明应作为附件）。
计划开工日期、计划竣工日期、总日历天数应与招投标文件*致。
*/**
**
扫描全能王
*.*工期总日历天数：_**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计
算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*.*乙方提供相应证明材料，证明存在下列情形的，施工周期相应顺延：
*.*.*在合同约定开工日期前，因人为阻拦施工、施工场地清障、青苗补偿工
作未进行完毕、工程手续办理不齐备等原因影响乙方进场施工的：
*.*.*不属包干范围内的重大设计变更、施工方法与设计规定不符而影响进度
的；
*.*.*天气条件恶劣，不具备施工条件的；
*.*.*非因乙方原因，竣工验收工作不及时进行的：
*.*.*甲方未按合同约定支付合同价款的；
*.*.*因遇不可抗力而影响工程进度的：
*.*.*其他非因乙方原因导致的不能如期开工或不能正常施工的。
第*条工程质量标准
乙方应严格按设计图纸要求和国家颁发的电力安装工程施工及验收规范进行施
工。
第*条合同价格、付款方式
*.*合同价格
*.*.*本工程合同为固定总价合同，合同价款为人民币（大写）******
******元整（￥*******.**元）。其中：不含税价为*******.**元，按
照*%税率确定的增值税税额为******.**元。
*.*.*本合同价格包含合同约定范围的施工费用及乙方采购工程设备材料的费
用。如本工程发生设计变更、施工方案变更导致施工范围、施工量或采购项目增减
的，由乙方作出补充预算，由甲乙双方另行签订补充协议，对增减合同价款进行约
定。否则，本合同价格原则上不做变更。
*.*付款方式
*.*.*本项目工程自甲方及其指定的人验收合格后，甲方按工程预算在施工工
程完工后将合同金额*次性付给乙方。
*.*.*甲方在接到补充预算之日起*日内，与乙方签订补充协议并将补充预算
*/**
**扫描全能王
工程款支付给乙方。
*.*.*工程完工后，乙方向甲方开具符合税务同期要求的发票。
第*条设备材料供应约定
*.*本工程所需部分材料和工程设备由乙方采购。乙方所采购的材料和工
程设备的质量须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求。
*.*如甲方对设备材料有特殊要求的，由甲乙双方协商补充约定。
第*条甲、乙双方的权利和义务
*.*.甲方的权利和义务
*.*.*按合同约定及时支付合同价款；
*.*.*办理项目核准、进行施工场地清障，保证施工现场具备施工条件；
*.*.*提供施工图纸及施工场地周围建筑物和地下管线等资料并对其真实性负
责，承担由于资料不准确造成的管线损坏、修复、赔偿、人工等相关费用：
*.*.*处理施工场地青苗补偿、人为阻拦等事宜；
*.*.*委托相关机构提供施工方案，并承担由于施工方案变更给乙方造成的相
关损失；
*.*.*委托相关部门根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量
检验标准及时组织竣工验收。
*.*.*甲方未按照合同约定的时间和要求履行上述义务，致使工程中途停建、缓
建的，乙方可以顺延工程期限，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因
此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、工程保护等损失和
实际费用，并就工期顺延原因及时间出具相应的书面证明。
*.*.*甲方承诺如迟延支付工程进度款的，就迟延支付工程款部分向乙方按银
行同业拆借中心公布的同期贷款利率支付利息。
*.*乙方权利和义务
*.*.*乙方应严格按设计要求、国家颁发的电气装置安装工程施工及验收规范
进行施工；
*.*.*乙方应严格遵守相关安全施工制度，保证施工过程安全规范；
*/**
**扫描全能王
*.*.*乙方配备足够的工程管理人员，根据施工图纸、施工方案和进度计划，
按要求组织施工，按计划完成施工任务：
*.*.*做到文明施工，工完场清，保持施工场地清洁：
*.*.*做好工程交付前已完工程成品或半成品的保护工作。
第*条违约责任
*.*承包人违约
在履行合同过程中发生的下列情况，属承包人违约：
*.*.*承包人私自将合同的全部权利转让给其他人，或私自将合同的全部义务转
让给其他人：
*.*.*承包人原因造成工程停工或缓建的。
*.*.*承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同：
*.*.*承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
*.*.发包人违约
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
*.*.*发包人未能按合同约定如期支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付
款申请和支付凭证，导致付款延误的；
*.*.*发包人原因造成停工的；
*.*.*发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
*.*.*发包人不履行合同约定的其他义务的。
*.*违约处罚
如有上述违约情形出现，违约方向守约方支付合同价款的**%作为违约金。
第*条工程索赔
*.*承包人的索赔
*.*.*根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在
知道或应当知道索赔事件发生后**天内，向监理人与发包人递交索赔意向通知书，
并在发出索赔意向通知书后**天内，向监理人正式递交索赔报告。索赔通知书与索
赔报告应说明发生索赔事件的事由，以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，
*/**
*扫描全能王
并附必要的记录和证明材料。
*.*.*监理人应在收到索赔报告后**天内完成审查并报送发包人。发包人应在监
理人收到索赔报告或有关索赔的进*步证明材料后的**天内，由监理人向承包人出
具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要
求。
*.*.*承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付：承包人
不接受索赔处理结果的，双方协商解决处理。
*.*发包人的索赔
*.*.*根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，
应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知
书，并在发出索赔意向通知书后**天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
*.*.*承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验
发包人证明材料；并在**天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述
期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
*.*.*承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣
除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，双方协商处理。
第*条不可抗力
*.*本合同中不可抗力是指发包人与承包人在订立合同时不可预见，在工程施
工过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。
*.*不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不
可抗力造成损失的证据。
*.*不可抗力的通知
发生不可抗力事件，使承包人履行合同义务受到阻碍时，承包人应立即通知工
程发包人工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，提供必要的证明。工程
发包人工程师认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结束
后**小时内承包人向发包人工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的
费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔*天向发包人工程师通报*次受害情
*/**
**扫描全能王
况。不可抗力结束后**日内（含本数），承包人应向发包人工程师提交清理和修复
费用的正式报告和有关资料。
*.*不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和工期延误等后果，由合同双
方按以下原则承担：
*.*.*工程发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费
用；
*.*.*承包人自有机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担；
*.*.*工程发包人提供给承包人使用的机械设备损坏，由工程发包人承担。
*.*.*不能按期竣工的，应合理延长工期。
*.*.*合同*方当事人迟延履行合同，在迟延履行期间发生不可抗力的，不免
除其相应责任。
*.*避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大
任何*方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
第**条工程竣工验收与移交
**.*工验收
甲方委托相关部门按合同约定及时组织竣工验收，乙方予以配合，验收完成后，
甲乙双方在竣工验收单上签字，签字日期为竣工验收日期。如乙方已经提交竣工验
收资料*日后，相关部门仍拖延验收的，以乙方提交验收资料之日为竣工日期。工
程未经竣工验收，甲方擅自使用的，以甲方占有使用建设工程之日为竣工日期。
**.*工程移交
自竣工验收日起，工程项目由乙方移交于甲方。如乙方已经提交竣工验收资料，
相关部门拖延验收的，自甲、乙双方签署工程竣工结算确认清单、乙方递交竣工验
收资料之日起，建设工程移交于甲方。
第**条工程保修
工程保修期自竣工验收之日起计算，为期*年。质量保修期内，因乙方原因（外
*/**
扫描全能王
*
力、乙方外的其他人为原因及自然破坏除外）致使工程质量出现问题的，乙方承担
相应质量保修责任。
第**条合同解除
**.*如因不可抗力致使本合同无法履行，或因其中*方原因造成工程停建或缓
建，致使合同无法履行的，工程另*方可以单方解除合同。
**.*合同解除后，承包人应妥善做好已完工程、设备的保护和移交工作，按工
程发包人要求撤出施工场地。发包人拒绝接收或拖延接收的，已完工程量由乙方提
交的资料为准，乙方可自行撤场，工程风险山发包人承担。工程发包人应按合同约
定支付已完工作合同价款。有过错的*方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和违约条款的效力。
第**条合同终止
双方履行完毕全部合同义务，工程经工程发包人验收合格，合同价款支付完毕，
本合同即告终止。
第**条争议的解决方式
发包人和承包人发生争议的，应友好协商解决。友好协商解决不成的，双方均
可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第**条合同生效
**.*本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日
起生效。
**.*合同签订日期以发包人、承包人中最后*方签署并加盖公章或合同专用章
的日期为准。
第**条合同份数
本合同*式*份，发包人执*份，承包人执*份。
第**条附则
本合同如有未尽事宜，经甲、乙双方协商*致可签订补充协议，补充协议与本
合同具有同等效力。
（本页以下无正文）
*/**
**扫描全能王
签署页
承包人：****市供用电工程服务有限
发包人：****卫生健康委员会
责任公司
（盖章）
（盖章）
法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）或
*根顺、
授权代表（签字
授权代表（签字）:
签订日期：****年**月签订日期：****年**月
地址：****康巴什区地址：****康巴什区
邮编：******邮编：******
联系人：何爱霞
联系人：****
电话：*
****-*******
电话：***********
传真：
传真：
开户银行：建行****西街支行
开户银行：
账号：********************-*****
账号：
开户行号：************
开户行号：
*/**
**扫描全能王
廉洁协议书
甲方：****市供用电工程服务有限责任公司
乙方：****卫生健康委员会
为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善相互约束、监
督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违纪违法行为，
保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自
律相关规定，特订立本廉洁协议书：
第*条甲、乙双方的共同责任
*.甲乙双方应严格遵守国家、行业主管部门有关法律法规和党风廉
政建设工作的各项规定；
*.甲乙双方应严格执行经济合同文件，自觉按合同办事；
*.除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的事项外，甲乙双方
的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和企业利益、
违反相关法律法规及管理规章制度的不正当交易；
*.甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，
应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察机构反
映。
第*条甲方的责任
甲方相关工作人员应按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵
守以下规定：
*.按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为
乙方提供公平的竞争环境与平台；
**/**
**扫描全能王
*.不参加有可能影响公正执行公务的乙方或相关单位举办的宴请，
娱乐等活动；
*.不在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；
*.不要求、暗示及接受乙方和相关单位为个人提供的装修住房、婚
丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等便利；
*.不收受或索取红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢
费和好处费等非正当利益；
*.不向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责相关合同的设备、材
料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方或相关单位推
荐分包人或供应商并要求乙方购买合同规定以外的材料、设备等；
*.甲方工作人员不得为乙方多算工程量、多结工程款，并从中收受
回扣，谋取私利；
*.甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意习难乙
方；
*.依据公司《物资供应商不良行为管理办法》《输变电工程勘察设
计、监理及施工承（分）包商不良行为管理办法》等，对乙方存在的不良
行为进行严肃处理；
**.不违反《中国共产党纪律处分条例》《国有企业领导人员廉洁
从业若干规定》及《****电力（集团）有限责任公司员工违规违纪行
为处理规定》等相关规定。
第*条乙方的责任
乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展
业务工作，并遵守以下规定：
*.不邀请甲方及相关工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴
请、娱乐等活动；
**/**
**扫描全能王
*.不以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费
用；
*.不为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶
子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；
*.不以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送红包、礼金、购物
卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益；
*.不以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进
行私下商谈或者达成利益默契；
*.不准用黄、赌、赔等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员；
*.发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应及时向甲方单
位反映。
第*条相关责任
*.甲方违反本廉洁协议书第*、*条规定的，*经查实，按照管理
权限，依据有关党规党纪、法律法规、规章制度给予党纪政务处分或组
织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；
*.乙方违反本廉洁协议书第*、*条规定的，*经查实，根据有关
法律法规、规章制度、行业准则，移交相关有管理权限的部门，对乙方
进行处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；
*.乙方单位或个人有违反协议约定的行为，给甲方造成损失的，乙
方赔偿甲方直接经济损失，甲方按照物资供应商不良行为的相关管理办
法对乙方进行处罚。
取消乙方在甲方的合作资格。
第*条条其他事项
*.本廉洁协议书经双方签字盖章后生效，*式*份，甲、乙双方各
执*份；
**/**
**扫描全能王
*.本协议作为（****施工合同）（合同编号：
的*部分：
*.甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙
双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
*******
法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：园性授权代表（签字）
联系人：****
联系人：何爱霞
联系方式：***********
联系方式：***********
签订时间：****、**.**
签订时间：****、**.**
**/**
**扫描全能王
*********
****市供用电工程服务有限责任公司
****施工合同（固定总价）
工程项目名称：****方舱医院建设项目****配电工程
发包人名称：****卫生健康委员会
承包人名称：****市供用电工程服务有限责任公司
签订地点：****市康巴仕区
*/**
**扫描全能王
****施工合同
发包人（甲方）：****卫生健康委员会
法定代表人：张根顺
承包人（乙方）：****市供用电工程服务有限责任公司
法定代表人：赵飞
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，
遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就****方舱医院建设项目****
配电工程工程施工及有关事项协商*致，共同达成如下协议：
第*条工程概况
*.*.工程名称：****方舱医院建设项目****配电工程
*.*工程地点：****树林召*颐地
*.*工程内容：方舱医院建设项目****配电工程。
*.*工程承包方式：包工包料。
*.*工程承包范围：新建******箱变*座，新建*进*出环网柜*座。新建单
回路****架空线路，导线采用*****-**-***绝缘导线*.***公里。新建
****-**/***-**柱上全绝缘智能真空断路器*台。新建隔离开关*组，合成氧化锌
避雷器*组。新建****电缆*****-*.*/**-*****型铜缆***米。
以乙方提供的工程预算书（工程量清单）为准。如发生施工变更，双方签订补
充协议约定变更的项目范围与价款。（附件：工程预算书：本工程预算书的编号
为
第*条合同工期
*.*计划开工日期：****年**月***日。
*.*计划竣工日期：****年**月**日。
填写工程所在地详细地址。
*工程内容有工程的结构、层数及建筑面积等（应具体化）
了工程承包方式是指是否包工包料或包工不包料。工程承包范围，即项目承包的具体范围，是否以招投标文件、
发包图纸、工程量清单为准或其它约定变更的项目、范围。（应标明招投标文件、发包图纸、工程量清单编号，
变更说明应作为附件）。
计划开工日期、计划竣工日期、总日历天数应与招投标文件*致。
*/**
**
扫描全能王
*.*工期总日历天数：_**天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计
算的工期天数不*致的，以工期总日历天数为准。
*.*乙方提供相应证明材料，证明存在下列情形的，施工周期相应顺延：
*.*.*在合同约定开工日期前，因人为阻拦施工、施工场地清障、青苗补偿工
作未进行完毕、工程手续办理不齐备等原因影响乙方进场施工的：
*.*.*不属包干范围内的重大设计变更、施工方法与设计规定不符而影响进度
的；
*.*.*天气条件恶劣，不具备施工条件的；
*.*.*非因乙方原因，竣工验收工作不及时进行的：
*.*.*甲方未按合同约定支付合同价款的；
*.*.*因遇不可抗力而影响工程进度的：
*.*.*其他非因乙方原因导致的不能如期开工或不能正常施工的。
第*条工程质量标准
乙方应严格按设计图纸要求和国家颁发的电力安装工程施工及验收规范进行施
工。
第*条合同价格、付款方式
*.*合同价格
*.*.*本工程合同为固定总价合同，合同价款为人民币（大写）******
******元整（￥*******.**元）。其中：不含税价为*******.**元，按
照*%税率确定的增值税税额为******.**元。
*.*.*本合同价格包含合同约定范围的施工费用及乙方采购工程设备材料的费
用。如本工程发生设计变更、施工方案变更导致施工范围、施工量或采购项目增减
的，由乙方作出补充预算，由甲乙双方另行签订补充协议，对增减合同价款进行约
定。否则，本合同价格原则上不做变更。
*.*付款方式
*.*.*本项目工程自甲方及其指定的人验收合格后，甲方按工程预算在施工工
程完工后将合同金额*次性付给乙方。
*.*.*甲方在接到补充预算之日起*日内，与乙方签订补充协议并将补充预算
*/**
**扫描全能王
工程款支付给乙方。
*.*.*工程完工后，乙方向甲方开具符合税务同期要求的发票。
第*条设备材料供应约定
*.*本工程所需部分材料和工程设备由乙方采购。乙方所采购的材料和工
程设备的质量须达到国家标准或行业标准、施工验收规范以及设计技术要求。
*.*如甲方对设备材料有特殊要求的，由甲乙双方协商补充约定。
第*条甲、乙双方的权利和义务
*.*.甲方的权利和义务
*.*.*按合同约定及时支付合同价款；
*.*.*办理项目核准、进行施工场地清障，保证施工现场具备施工条件；
*.*.*提供施工图纸及施工场地周围建筑物和地下管线等资料并对其真实性负
责，承担由于资料不准确造成的管线损坏、修复、赔偿、人工等相关费用：
*.*.*处理施工场地青苗补偿、人为阻拦等事宜；
*.*.*委托相关机构提供施工方案，并承担由于施工方案变更给乙方造成的相
关损失；
*.*.*委托相关部门根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量
检验标准及时组织竣工验收。
*.*.*甲方未按照合同约定的时间和要求履行上述义务，致使工程中途停建、缓
建的，乙方可以顺延工程期限，甲方应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿乙方因
此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压、工程保护等损失和
实际费用，并就工期顺延原因及时间出具相应的书面证明。
*.*.*甲方承诺如迟延支付工程进度款的，就迟延支付工程款部分向乙方按银
行同业拆借中心公布的同期贷款利率支付利息。
*.*乙方权利和义务
*.*.*乙方应严格按设计要求、国家颁发的电气装置安装工程施工及验收规范
进行施工；
*.*.*乙方应严格遵守相关安全施工制度，保证施工过程安全规范；
*/**
**扫描全能王
*.*.*乙方配备足够的工程管理人员，根据施工图纸、施工方案和进度计划，
按要求组织施工，按计划完成施工任务：
*.*.*做到文明施工，工完场清，保持施工场地清洁：
*.*.*做好工程交付前已完工程成品或半成品的保护工作。
第*条违约责任
*.*承包人违约
在履行合同过程中发生的下列情况，属承包人违约：
*.*.*承包人私自将合同的全部权利转让给其他人，或私自将合同的全部义务转
让给其他人：
*.*.*承包人原因造成工程停工或缓建的。
*.*.*承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同：
*.*.*承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
*.*.发包人违约
在履行合同过程中发生的下列情形，属发包人违约：
*.*.*发包人未能按合同约定如期支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付
款申请和支付凭证，导致付款延误的；
*.*.*发包人原因造成停工的；
*.*.*发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；
*.*.*发包人不履行合同约定的其他义务的。
*.*违约处罚
如有上述违约情形出现，违约方向守约方支付合同价款的**%作为违约金。
第*条工程索赔
*.*承包人的索赔
*.*.*根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应在
知道或应当知道索赔事件发生后**天内，向监理人与发包人递交索赔意向通知书，
并在发出索赔意向通知书后**天内，向监理人正式递交索赔报告。索赔通知书与索
赔报告应说明发生索赔事件的事由，以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，
*/**
*扫描全能王
并附必要的记录和证明材料。
*.*.*监理人应在收到索赔报告后**天内完成审查并报送发包人。发包人应在监
理人收到索赔报告或有关索赔的进*步证明材料后的**天内，由监理人向承包人出
具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要
求。
*.*.*承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付：承包人
不接受索赔处理结果的，双方协商解决处理。
*.*发包人的索赔
*.*.*根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，
应在知道或应当知道索赔事件发生后**天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知
书，并在发出索赔意向通知书后**天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
*.*.*承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验
发包人证明材料；并在**天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述
期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
*.*.*承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣
除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，双方协商处理。
第*条不可抗力
*.*本合同中不可抗力是指发包人与承包人在订立合同时不可预见，在工程施
工过程中不可避免并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。
*.*不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不
可抗力造成损失的证据。
*.*不可抗力的通知
发生不可抗力事件，使承包人履行合同义务受到阻碍时，承包人应立即通知工
程发包人工程师，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，提供必要的证明。工程
发包人工程师认为承包人应当暂停工作的，承包人应暂停工作。不可抗力事件结束
后**小时内承包人向发包人工程师通报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的
费用。不可抗力事件持续发生，承包人应每隔*天向发包人工程师通报*次受害情
*/**
**扫描全能王
况。不可抗力结束后**日内（含本数），承包人应向发包人工程师提交清理和修复
费用的正式报告和有关资料。
*.*不可抗力造成损害的责任
不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和工期延误等后果，由合同双
方按以下原则承担：
*.*.*工程发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费
用；
*.*.*承包人自有机械设备损坏及停工损失，由承包人自行承担；
*.*.*工程发包人提供给承包人使用的机械设备损坏，由工程发包人承担。
*.*.*不能按期竣工的，应合理延长工期。
*.*.*合同*方当事人迟延履行合同，在迟延履行期间发生不可抗力的，不免
除其相应责任。
*.*避免和减少不可抗力损失
不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大
任何*方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
第**条工程竣工验收与移交
**.*工验收
甲方委托相关部门按合同约定及时组织竣工验收，乙方予以配合，验收完成后，
甲乙双方在竣工验收单上签字，签字日期为竣工验收日期。如乙方已经提交竣工验
收资料*日后，相关部门仍拖延验收的，以乙方提交验收资料之日为竣工日期。工
程未经竣工验收，甲方擅自使用的，以甲方占有使用建设工程之日为竣工日期。
**.*工程移交
自竣工验收日起，工程项目由乙方移交于甲方。如乙方已经提交竣工验收资料，
相关部门拖延验收的，自甲、乙双方签署工程竣工结算确认清单、乙方递交竣工验
收资料之日起，建设工程移交于甲方。
第**条工程保修
工程保修期自竣工验收之日起计算，为期*年。质量保修期内，因乙方原因（外
*/**
扫描全能王
*
力、乙方外的其他人为原因及自然破坏除外）致使工程质量出现问题的，乙方承担
相应质量保修责任。
第**条合同解除
**.*如因不可抗力致使本合同无法履行，或因其中*方原因造成工程停建或缓
建，致使合同无法履行的，工程另*方可以单方解除合同。
**.*合同解除后，承包人应妥善做好已完工程、设备的保护和移交工作，按工
程发包人要求撤出施工场地。发包人拒绝接收或拖延接收的，已完工程量由乙方提
交的资料为准，乙方可自行撤场，工程风险山发包人承担。工程发包人应按合同约
定支付已完工作合同价款。有过错的*方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和违约条款的效力。
第**条合同终止
双方履行完毕全部合同义务，工程经工程发包人验收合格，合同价款支付完毕，
本合同即告终止。
第**条争议的解决方式
发包人和承包人发生争议的，应友好协商解决。友好协商解决不成的，双方均
可向工程所在地人民法院提起诉讼。
第**条合同生效
**.*本合同自双方法定代表人或授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日
起生效。
**.*合同签订日期以发包人、承包人中最后*方签署并加盖公章或合同专用章
的日期为准。
第**条合同份数
本合同*式*份，发包人执*份，承包人执*份。
第**条附则
本合同如有未尽事宜，经甲、乙双方协商*致可签订补充协议，补充协议与本
合同具有同等效力。
（本页以下无正文）
*/**
**扫描全能王
签署页
承包人：****市供用电工程服务有限
发包人：****卫生健康委员会
责任公司
（盖章）
（盖章）
法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）或
*根顺、
授权代表（签字
授权代表（签字）:
签订日期：****年**月签订日期：****年**月
地址：****康巴什区地址：****康巴什区
邮编：******邮编：******
联系人：何爱霞
联系人：****
电话：*
****-*******
电话：***********
传真：
传真：
开户银行：建行****西街支行
开户银行：
账号：********************-*****
账号：
开户行号：************
开户行号：
*/**
**扫描全能王
廉洁协议书
甲方：****市供用电工程服务有限责任公司
乙方：****卫生健康委员会
为了增强甲乙双方依法经营、廉洁从业意识，完善相互约束、监
督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，防止发生违纪违法行为，
保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉洁自
律相关规定，特订立本廉洁协议书：
第*条甲、乙双方的共同责任
*.甲乙双方应严格遵守国家、行业主管部门有关法律法规和党风廉
政建设工作的各项规定；
*.甲乙双方应严格执行经济合同文件，自觉按合同办事；
*.除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定的事项外，甲乙双方
的业务活动应坚持公开、公正、透明的原则，严禁损害国家和企业利益、
违反相关法律法规及管理规章制度的不正当交易；
*.甲乙双方如发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法的行为，
应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察机构反
映。
第*条甲方的责任
甲方相关工作人员应按照有关法律法规和程序开展业务工作，并遵
守以下规定：
*.按照公平、公正、公开和诚实守信的原则开展各项业务活动，为
乙方提供公平的竞争环境与平台；
**/**
**扫描全能王
*.不参加有可能影响公正执行公务的乙方或相关单位举办的宴请，
娱乐等活动；
*.不在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用；
*.不要求、暗示及接受乙方和相关单位为个人提供的装修住房、婚
丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境内外旅游等便利；
*.不收受或索取红包、礼金、购物卡、有价证券、贵重物品、感谢
费和好处费等非正当利益；
*.不向乙方介绍其配偶、子女、亲属参与负责相关合同的设备、材
料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方或相关单位推
荐分包人或供应商并要求乙方购买合同规定以外的材料、设备等；
*.甲方工作人员不得为乙方多算工程量、多结工程款，并从中收受
回扣，谋取私利；
*.甲方工作人员不得因乙方拒绝本人的不合理要求，而故意习难乙
方；
*.依据公司《物资供应商不良行为管理办法》《输变电工程勘察设
计、监理及施工承（分）包商不良行为管理办法》等，对乙方存在的不良
行为进行严肃处理；
**.不违反《中国共产党纪律处分条例》《国有企业领导人员廉洁
从业若干规定》及《****电力（集团）有限责任公司员工违规违纪行
为处理规定》等相关规定。
第*条乙方的责任
乙方应与甲方保持正常的业务关系，按照有关法律法规和程序开展
业务工作，并遵守以下规定：
*.不邀请甲方及相关工作人员参加有可能影响公正执行公务的宴
请、娱乐等活动；
**/**
**扫描全能王
*.不以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费
用；
*.不为甲方、与甲方相关的单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶
子女的工作安排以及境内外旅游等提供方便；
*.不以任何理由向甲方负责人及其工作人员赠送红包、礼金、购物
卡、有价证券、贵重物品、感谢费和好处费等非正当利益；
*.不以谋取非正当利益为目的，擅自与甲方工作人员就业务问题进
行私下商谈或者达成利益默契；
*.不准用黄、赌、赔等各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员；
*.发现甲方工作人员有违反本廉洁协议书规定的，应及时向甲方单
位反映。
第*条相关责任
*.甲方违反本廉洁协议书第*、*条规定的，*经查实，按照管理
权限，依据有关党规党纪、法律法规、规章制度给予党纪政务处分或组
织处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；
*.乙方违反本廉洁协议书第*、*条规定的，*经查实，根据有关
法律法规、规章制度、行业准则，移交相关有管理权限的部门，对乙方
进行处理；涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；
*.乙方单位或个人有违反协议约定的行为，给甲方造成损失的，乙
方赔偿甲方直接经济损失，甲方按照物资供应商不良行为的相关管理办
法对乙方进行处罚。
取消乙方在甲方的合作资格。
第*条条其他事项
*.本廉洁协议书经双方签字盖章后生效，*式*份，甲、乙双方各
执*份；
**/**
**扫描全能王
*.本协议作为（****施工合同）（合同编号：
的*部分：
*.甲乙双方确认在签订本廉洁协议书前已仔细阅读条款内容，甲乙
双方对本廉洁协议书所产生的法律责任已清楚知悉并承诺遵守。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
*******
法定代表人（负责人）或法定代表人（负责人）或
授权代表（签字）：园性授权代表（签字）
联系人：****
联系人：何爱霞
联系方式：***********
联系方式：***********
签订时间：****、**.**
签订时间：****、**.**
**/**
**扫描全能王
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
免费客服热线：400-999-4928
