重庆交通大学大数据展示中心室内装饰改造工程采购公告

****

发布日期： ****年*月**日

*、采购方式： ****采购 采购执行编号： *******

*、预算金额： ￥***,***.**元 (非财政资金)

*、项目详情概况

分包号：*

预算金额总计：￥***,***.**元

*、供应商资格要求

*、获取采购文件的地点、方式、期限及售价

*、****响应文件递交信息

*、评审信息

*、联系方式

*、附件

****交通大学大数据展示中心****.*** 下载

附件*：****交通大学大数据展示中心****主要材料品牌表.****

清单.***

图纸.***

免责声明：

*〇**年*月采购代理机构：****采购人：****交通大学项目名称：****交通大学大数据展示中心****项目编号：***********采购文件

*、投标资格**、资金来源**、****采购内容*第*篇****采购邀请书*目录

*、****采购文件**、投标费用*第*篇供应商须知**、联系方式**、其它有关规定**、投标有关说明*

*、关于质疑和投诉***、成交通知***、成交原则**、评审依据**、****采购程序**、****要求*

*、交货时间、地点及验收方式**第*篇****采购项目服务需求***、设备（需求）技术规格、数量及质量要求.***、****采购内容.**第*篇****采购项目技术需求***、签订合同**

第*篇合同草案条款***、其他.***、知识产权.***、付款方式.***、质量保证及售后服务......................................................***、报价要求**

****交通大学按照****相关法律法规的要求，对****交通大学大数据展示中心****（项目编号：*******）项目进行****采购。欢迎有资格的供应商前来参加投标。第*篇****采购邀请书*、服务部分.***、技术部分.***、经济部分**第*篇响应文件格式要求**

投标供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。以下简称供应商。合格的供应商应首先符合****法第***条规定的基本条件，同时符合根据该项目特殊要求设置的特定资格条件。*、投标资格自筹资金，资金已到位。*、资金来源****采购内容

*.参加****活动前*年内，在经营活动中没有重大违法记录。*.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；*.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；*.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；*.具有独立承担民事责任的能力；（*）*般资格条件

*、投标有关说明*.****市市外建筑施工企业已入渝登记备案，原****市市外建筑施工企业已办理入渝登记备案证(并在有效期内)的须提供入渝登记备案证复印件，新入渝（或在有效期外的）****市市外建筑施工企业必须办理入渝信息报送，并提供纳入“市外建筑施工企业入渝信息库”的有效证明。*.具备建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，企业法定代表人、拟担任该项目项目经理和专职安全生产管理人员（即“*类人员”）具备相应的由建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（提供证书复印件）。*.具备建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包*级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包*级及以上资质（提供资质证书副本复印件加盖公章，原件备查）。（*）特定资格条件*．法律、行政法规规定的其他条件。

提交响应文件截止时间：****年*月**日北京时间**:**（*）提交响应文件开始时间：****年*月**日北京时间*:**（*）供应商须按时递交了响应文件，其响应文件才被接受：（*）****采购文件售价为：***元/份（售后不退）。（*）报名方式为****当天报名，****文件购买费在各供应商递交响应文件时*并缴纳。（*）凡有意参加****的供应商，请于公告发布之日****年*月**日起至提交首次响应文件截止时间之前在《****》网下载本项目****文件以及补遗等****前公布的所有项目资料，无论供应商领取或下载与否，均视为已知晓所有****实质性要求内容.

（*）保证金递交*、保证金（*）****地点：****交通大学****校区明德楼***室（****市****区学府大道**号）（*）****开始时间：****年*月**日北京时间**:**（*）响应文件递交方式：现场送达（*）响应文件递交地点：****交通大学****校区明德楼***室（****市****区学府大道**号）

*.各供应商在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。账号：*******************开户行：工商银行****交通大学支行户名：****交通大学投标保证金账户：供应商须按本项目规定的保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，*、****采购内容），由供应商从其基本账户将保证金汇至以下账户，保证金的到账截止时间为****年*月**日北京时间**:**。

*.成交供应商的保证金，在成交供应商与采购人签订合同后，****市交通大学在*个工作日内按资金来款渠道直接退还。*.未成交供应商的保证金，在成交通知书发放后，****市交通大学在*个工作日内按来款渠道直接退还。（*）保证金退还方式*.供应商必须在投标文件中自行承诺本项目的投标保证金受益人为招标人，否则视为不响应****文件要求。*.供应商递交响应文件时，需单独提交营业执照、开户许可证、投标保证金缴纳回单的复印件并加盖供应商公章，要求图片清晰可辨，便于采购人退还投标保证金。*.各供应商在递交保证金时，到款账户为上述指定的保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户，供应商必须在备注栏注明：“*******投标保证金”保证金，否则视为无效投标。

（*）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。（*）同*合同项（分包）下的货物，制造商参与****的，不得再委托代理商参与****。（*）同*合同项（分包）下为单*品目的货物采购中，同*品牌同*型号产品有多家供应商参加****，只能按照*家供应商计算。（*）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，否则均为无效****。（*）单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同*合同项下的****活动，否则均为无效****。*、其它有关规定

技术负责人及联系电话：肖老师***-********联系人及联系电话：*******-********（*）采购人：****交通大学*、联系方式（*）本项目不接受联合体投标。（*）****费用：无论****结果如何，供应商参与本项目****的所有费用均应由供应商自行承担。

第*篇供应商须知地址：*****江新区栖霞路**号融创金贸时代**幢**-*电话：***-********联系人：****（*）采购代理机构：****地址：****市****区学府大道**号

*、****采购文件的解释*、采购人所作的*切有效的书面通知、修改及补充，都是****采购文件不可分割的部分。*、****采购文件由****采购邀请书、供应商须知、****采购项目技术需求、****采购项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求*部分组成。*、****采购文件参与投标的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的*切费用，不论投标结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。*、投标费用

*.*响应文件组成供应商应当按照****采购文件的要求编制响应文件，并对****采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件采用软面订本并胶装。*、响应文件*、****要求*、本****采购文件中，****采购小组根据与供应商协商情况可能实质性变动的内容为****采购文件第*、*、*篇全部内容。供应商如对****采购文件有疑问，必须以书面形式在投标截止时间*个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本****采购文件。*经进入采购程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解****采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

*、提交响应文件的份数和签署****采购小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。若供应商所递交的响应文件或投标报价中的价格出现大写金额和小写金额不*致的错误，以大写金额修正为准。*、修正错误*.*****有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为****开始时间起**天。响应文件由第*篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的*切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第*篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。并编制完整目录和页码。

*.*响应文件的密封与标记*、响应文件的递交*.*若供应商对响应文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖供应商公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。*.*响应文件正本的每*页均应由供应商法定代表人或授权代表签字或加盖单位公章。正本加盖骑缝章。*.*在响应文件正本中，****采购文件第*篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。*.*响应文件*式*份，其中正本*份，副本*份，电子文档*份；副本可为正本的复印件，应与正本*致，如出现不*致情况以正本为准。

*、无效****各个供应商可派*-*名代表参与****，至少*人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。*、供应商参与人员*、响应文件语言：简体中文*.*响应文件投递截止时间：参阅****采购邀请书。响应文件的正本、副本均采用信封分别密封。信封上注明项目名称、供应商名称、“正本”、“副本”、“电子文档”字样。信封的封口应加盖供应商公章和法定代表人签字。

*.*供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。*.*投标报价超过采购预算；*.*响应文件不按规定签字、盖章；*.*法定代表人或其授权代表未参加****；*.*不符合规定的基本资格条件或特定资格条件；供应商发生以下条款情况之*者，视为无效****，其响应文件将被拒绝：

*、****采购小组进行供应商资格审查，由本项目****采购小组分别对各供应商的资格条件、响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查的内容包括供应商营业执照和诚信声明、特定资格条件证明文件、供应商法定代表人身份证明书和授权代表委托书身份证明等。*、****采购按****采购文件规定的时间和地点进行。供应商通过现场送达的方式将投标文件送达到采购人处。*、****采购程序*.*同*合同项（分包）下的货物，制造商参与****的，不得再委托代理商参与****，否则均为无效****；*.*为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；*.*单位负责人为同*人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

评审的依据为****采购文件和响应文件（含有效的补充文件）。****采购小组判断响应文件对****采购文件的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。*、评审依据*、在评审结束后，****采购小组从评审成交候选人中，根据投标资格、质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且投标报价最低的原则确定成交供应商。*、****采购小组当场对满足条件的供应商统*唱标。*、****采购小组确定满足****采购文件中投标资格、技术、质量、商务****要求的供应商。*、****采购小组进行供应商技术和商务审查，由本项目****采购小组分别对符合投标资格的各供应商的技术、质量和商务进行逐项审查。

*.*资格符合性检查*、评审细则：*.*若供应商的投标报价价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。*.*****采购小组将依照本****采购文件相关规定对质量和服务均能满足****采购实质性响应要求的供应商所提交的报价按照由低到高的顺序提出*名以上成交候选人。*、评审办法*、成交原则

资格性和符合性检查内容涉及到的复印件必须清晰可见，真实有效。如涉及到的内容复印件模糊、不清晰且不能辨认，视为此项未提供。依据****采购文件的规定，对供应商的响应文件从质量、服务等方面进行审查，以确定供应商是否实质性响应****采购文件的要求。符合性检查资料表如下：*.*对响应文件的有效性、完整性和响应程度检查依据法律法规和****采购文件的规定，对供应商的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。资格性检查资料表如下：

*.*成交供应商的变更*.*.*在评审结束后，****采购小组从评审成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且投标报价最低的原则确定成交供应商。*.*.*****采购小组将依照评审办法提出*名以上成交候选人。*.*.*“第*篇****采购项目服务需求”有*条及以上不能满足****采购文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格。*.*.*“第*篇****采购项目技术需求”有*条及以上不能满足****采购文件要求的供应商将失去成为成交供应商的资格；*.*成交供应商的确定：

*.*出现下列情形之*的，采购人应当终止****采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：*.*.*成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部**号令第***条的规定对违规供应商进行处罚。*.*.*.*采购人须按以上程序确认成交供应商，否则应重新组织采购。*.*.*.*拟成交金额在***～****的，报价不超过前*名报价*%的成交候选人；*.*.*.*拟成交金额在****以下的，报价不超过前*名报价*%的成交候选人；*.*.*若为下列情况之*的，成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行合同的，采购人可以确定排名其后*位的成交候选人为成交供应商：

*、结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》*经发出即发生法律效力。*、成交供应商确定后，采购代理机构将在****网上发布成交结果公告。*、成交通知*.*.*在采购过程中符合****采购要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足*家的。*.*.*出现影响采购公正的违法、违规行为的；*.*.*因情况变化，不再符合规定的****采购方式适用情形的；

*、供应商对采购文件中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应向采购人提出质疑。*、供应商对成交结果有异议的，应当在采购结果告知之日起*个工作日内以书面形式向采购人提出质疑，并附相关证明材料。（*）质疑内容、时限*、关于质疑和投诉*、如有供应商对成交结果提出质疑的，在质疑处理完毕后发出成交通知书。*、《成交通知书》将作为签订合同的依据。

*、如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。*、****采购文件、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。*、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起**日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订****合同。*、签订合同采购人将按照相关信息对质疑内容作出答复和处理。（*）质疑答复

*、本工程材质和施工要求具体详见本项目的图纸和清单维修改造内容第*篇****采购项目技术需求*、除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订****合同的，应当承担相应的法律责任。*、采购人不得向成交供应商提出超出****采购以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离****采购确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。

第*篇****采购项目服务需求*.施工用水电按结算总价的*%缴纳。*．工程完工后场地清洁及建筑垃圾转运出校外。未明确的做法施工单位在施工过程中应严格按国家现行的施工和验收规范进行施工。*.成交人应保护好改造场所所有设施、设备、管网、物品及人员的安全。管理规范，措施到位，如因投标方措施不力或管理不到位，对采购人等造成损失进行赔偿，出现责任事故承担相应责任。*.成交人必须服从采购人现场代表的质量监督要求和管理，文明施工，安全生产，按时完工，竣工验收时做到“工完场地清”。注重与采购人和使用部门沟通协调。*.工程所使用材料和设备必须是正规厂家生产，具有厂名、厂址和质量合格证的产品，所进材料须严格经采购人确认，现场代表验收签字确认后方可使用。

*．成交供应商应派遣有丰富经验和相应能力的维修服务人员进行现场组织施工，并对施工操作不当或错误所导致的直接损失和间接损失承担全部赔偿责任。（*）验收方式：（*）实施地点：****交通大学供应商应在采购合同签订后，应在****年*月**日前竣工并完成验收；（*）实施时间*、实施时间、地点及验收方式

*、供应商应认真填写工程量清单中所列的本合同各工程子目的单价或总价。供应商没有填入单价或总价的工程子目，采购人将认为该子目的价款已包括在工程量清单其他子目的单价和总价中。供应商必须按工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与工程量清单*致，否则为废标。*.本工程采用工程量清单计价。工程量清单采用综合单价计价。供应商应按《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、****市相关工程量清单计价规则及《****市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[****]***号）本须知和附件“工程量清单”的要求填写相应清单表格。供应商的响应报价应是完成本****范围内的全部工程施工的报价，并以采购人在工程量清单中提出的单价或总价为依据。（*）报价要求：*、报价要求、结算原则*．维修改造服务完工后，采购人按国家相关标准验收程序和规程进行验收，验收合格后双方认可签字。（注：所有项目实施完毕后，成交供应商应负责施工现场的整体清洁）。*．施工服务过程应遵照现行国家有关及规程规范进行施工，按照有关要求进行检查验收。供应商提供所有设备和材料应有完善的质量检测手段和质量保证体系，必须符合国家标准和行业标准。

*、措施项目清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单*部分。*.*本项目安全文明施工费暂估价为*****.**元，最后按实际工程量结算。*.*本工程安全文明施工费由供应商根据《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****)、《****市建设工程工程量清单计价规则》（******-****)、《关于印发&**;****市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定&**;的通知》（渝建发[****]**号）、渝建发[****]**号和渝建[****]***号文的相关规定和费用标准单列计算并在报价中明确列出。*.*根据《关于印发&**;****市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定&**;的通知》（渝建发[****]**号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。*、安全文明施工费：*、采购人在工程量清单中所列出的价格（包括暂列金额、暂估价等）数量和计量单位，供应商不得修改。否则，将被认定为废标。

*.*本工程人工单价由各供应商结合市场行情自主测算计入各分部分项综合单价中，成交后人工价格不作调整。*、人工费：本工程所需主要材料须按采购人给出的品牌进行自主报价。供应商需按采购人列出的材料名称中对应品牌其中之*进行自主报价。具体详见附件*：****交通大学大数据展示中心****主要材料品牌表。供应商提供的报价工程量清单表必须包含未计价材料表，在未计价材料表中列出所报品牌名称。*、材料、设备采购及报价*、施工技术措施项目清单：技术措施清单中在本次招标范围内以项计列的项目，由供应商根据现场踏勘情况及本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价，包干使用，结算时不再调整。技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工作内容、工程量及计量单位列项的项目，供应商必须按采购人给出的施工技术措施项目清单进行报价，不得擅自变改采购人提供的施工技术措施项目清单中的序号、项目编码、项目名称、项目特征、工作内容、工程量及计量单位，否则视为对****文件不作实质性响应，其投标文件按废标处理。中标后不论何种因素影响，相应的综合单价不作调整，工程量按《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《****市建设工程工程量计算规则》（******-****）规定的计量规则及工程量清单说明按实计量。供应商根据企业自身情况和项目特点认为需在采购人提供的招标清单外增加的措施项目费，投标报价时可综合考虑到其他措施项目清单中，不单独报价。*.*施工组织措施项目清单（除安全文明施工费）：施工组织措施项目清单：供应商按采购人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及****市相关管理规定自主报价。如果漏项或不报价，视为已包含在其他项目清单综合单价内。如中标费率低于规定费率，按中标费率结算，若中标费率高于规定费率，则按规定费率进行结算。

*、供应商自身的财产及施工现场内的自身员工（含农民工）的人身伤害及财产保险，从事危险作业员工的意外伤害险等由供应商自行投保，保险费由供应商承担并支付。供应商还须负责购买保险以保障其供应的材料在运送途中直至运抵工地的*切意外。供应商必须书面承诺按其规定购买相应保险。以上费用包含在所报的总价中，采购人不另行支付。*.*供应商应根据采购人提供的施工图纸及工程量清单进行核算，工程量清单如果有项目漏项，工程量错误等情况，供应商应在本****文件规定的时间内提出质疑，否则视同供应商已全面了解并接受****文件及随附工程量清单各项规定和要求，其响应报价已包含实施完成本工程项目的全部费用，成交后不得提出增加工程量（项）及相关费用的要求。*.*供应商应先到工地踏勘以充分了解工地位置对施工影响、地质情况、进出场道路、储存空间、装卸限制、行车干扰及任何其它足以影响承包价格的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请不获批准。*.*按政策和合同约定的应由成交供应商交纳的各种保险费由供应商自行投保，保险费由供应商承担并支付，并根据企业自身和本工程情况，测算包含在相应的报价中。如果因成交供应商未按要求投保而受到损失时，成交供应商应承担*切责任。*、其他说明：*.*合同工期内人工工日单价不作调整。

*.*分部分项工程量清单综合单价按成交单价结算，不因工程量的变化而调整；结算总价=分部分项工程量清单综合单价×实际完成合格的工程量+暂定价材料的价差＋措施项目费＋规费＋设计变更、采购工程量清单漏项或新增项目价款＋合同约定其它费用＋税金。本合同价款采用固定综合单价合同，执行《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《市政工程工程量计算规范》（*******-****）、《****市建设工程工程量计算规则》（******-****）、《********市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《********市仿古建筑工程计价定额》、《********市通用安装工程计价定额》、《********市市政工程计价定额》、《********市园林绿化工程计价定额》、《********市构筑物工程计价定额》、《********市房屋修缮工程计价定额》、《********市绿色建筑工程计价定额》和《********市建设工程施工机械台班定额》、《********市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《********市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、《关于印发〈****市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定〉的通知》（渝建发[****]**号）、《****市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔****〕**号）、《****市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[****]***号）等相关配套文件。（*）结算原则：土石方外运或借土回填或建筑工地垃圾外运（如果有）必须执行****市政府****年***号文《关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通知》、****市建委渝建发[****]**号文关于施工扬尘控制的相关规定。**、其他

施工技术措施费：技术措施清单中以项计列的项目，无论是因设计变更还是因施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按****时施工技术措施项目费的报价作为结算价；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以成交的综合单价并按《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《****市建设工程工程量清单计价规则》（******-****）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。安全文明施工费用按“渝建发[****]**号”、“渝建发〔****〕**号”和“渝建[****]***号”文的规定进行结算。施工组织措施费：施工组织措施项目按成交费率结算。*.*措施费项目费：*.*暂定价材料价差：数量以工程结算量为准，工程量清单中明确以暂定价计入合同清单的材料，在施工使用前由承包人报价，经发包人审核同意后方可采购、施工。结算时只对发包人核定单价与暂定价的价差部分进行调整。*.*工程量按实计算；

*.*.*采购工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《市政工程工程量计算规范》（*******-****）、《****市建设工程工程量计算规则》（******-****）、《********市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《********市仿古建筑工程计价定额》、《********市通用安装工程计价定额》、《********市市政工程计价定额》、《********市园林绿化工程计价定额》、《********市构筑物工程计价定额》、《********市房屋修缮工程计价定额》、《********市绿色建筑工程计价定额》和《********市建设工程施工机械台班定额》、《********市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《********市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、《关于印发〈****市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定〉的通知》（渝建发[****]**号）、《****市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔****〕**号）、《****市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[****]***号）等相关配套文件。*.*.*采购工程量清单中有类似子项，则按****时类似子项的综合单价报价执行（类似子项的综合单价由采购人审定）；*.*.*采购工程量清单中有相同的子项，则按****时相同子项的综合单价报价执行；*.*工程变更、采购工程量清单漏项或新增项目价款或发生暂列费用按以下办法进行计价：*.*税金按按建设行政主管部门的规定执行。*.*规费按按建设行政主管部门的规定执行；

采购人将工程结算按规定委托第*方审核机构进行审核，审定金额作为结算价。供应商应按实报送结算金额。审减率在*%(含*%)以内的，审核机构应收取的基本审核费和审减效益费由采购人承担；审减率超过*%，则审核机构应收取的所有基本审核费和审减效益费均由供应商承担。*、《****工程造价信息》上没有的人工、材料、机械价格，按发包人核定的人工、材料、机械单价以及分部分项工程量清单综合单价分析表中的所有分部最低管理费率、最低风险率和最低利润率计算单价，再按****时最高限价与成交总价的下浮比例同比例下浮后，作为进度款的单价执行支付。经审计单位审核后，作为结算单价执行支付。*、****报价中没有的材料、机械价格，材料、机械单价参照施工当期（以开工报告时间为准）《****工程造价信息》上同种材料、机械单价执行。*、****报价中有的材料、机械价格则按成交价格进行结算；*、人工工日单价按****报价中的人工工日单价执行，****报价中没有的人工工日单价参照施工当季（以开工报告时间为准）《****工程造价信息》上同种人工价格。其中的人工工日单价、材料价格和未计价材料价格按以下选项调整

本项目无预付款。竣工验收合格后支付至合同金额的**%。办理决算后支付至审计金额的**%。剩余*%作为本工程质保金，质保期满后无息返还。如果双方对审计结算发生争议,以采购人委托的工程造价审核单位出具结算审核结论为准。成交人在每次支付时必须向采购人提供足额的发票。*、付款方式*.投标人在投标文件中必须自行承诺在保修期内，施工质量缺陷的维护及维修（非人为损坏）均为免费。保修期外，出现的工程质量问题，采购人与成交人自行协商费用问题，但必须根据市场材料及人工价格收取费用。否则，视为不响应招标文件要求。*.工程质保期需满足****市建设工程质量监督总站监制《****市建设工程质量保修书》相关要求，缺陷责任期为*年。*.质量要求：达到国家现行有关质量验收规范要求，并达到合格标准。*、质量保证及售后服务

拟派技术负责人应具有工程类中级及以上技术职称。必须是供应商的在职职工，并与供应商依法签订劳动合同。（须提供职称证、劳动合同、供应商****年*月～*月为其缴纳养老保险的社保证明材料）证明材料复印件盖投标人单位公章原件备查。*、技术负责人：必须是本单位职工，应具有建筑工程类*级及以上注册建造师执业资格。（需提供建造师注册证、安全生产考核合格证*证、劳动合同、供应商****年*月～*月为其缴纳养老保险等相关资料、无在建工程承诺书（格式自拟）原件）证明材料复印件盖供应商单位公章原件备查。*、项目经理：成交供应商必须为本项目配备项目管理人员，并在响应文件中提供名单及手机联系方式，未经采购人同意，项目管理人员在项目实施过程中不得变更。具体人员要求如下：*、项目管理人员

*、业绩*、本项目的法定代表授权委托人必须由项目经理或技术负责人担任，并出席开标现场，否则视为不响应****文件。*、采购人在合同实施过程中将不定期对成交供应商拟派的项目班子进行人员到位情况检查，有不到位情况的，处以每人每次****元罚款。主要管理人员于开工后，每日不得低于*小时的出场时间，若有*人次及以上不到位情况的，采购人有权终止合同，同时采购人将没收成交人的履约保证金，并对已完合格工程支付**%工程款，并要求退场，同时将追究违约责任。*、项目经理和技术负责人中标后和施工过程中不得进行更换，否则采购人有权取消授标或立即终止合同，同时采购人将没收成交人的履约保证金，并对已完合格工程支付**%工程款，并要求退场，同时将追究违约责任。持有有效证件的安全员不少于*人，质检员不少于*人，资料员不少于*人、施工员不少于*人、预算员或造价员不少于*人。所有人员应为本单位人员。（上述人员必须是本单位正式职工，并提供有效的岗位证或资格证、劳动合同及供应商****年*月～*月为主要管理人员缴纳养老保险的社保证明材料）证明材料复印件盖投标人单位公章原件备查。*、主要管理人员：

（*）超标准、超范围收取材料费、工时费，采取直接或变相给回扣等不正当手段和虚报服务项目及金额的；（*）无正当理由拒绝承接使用单位服务业务的；合同签订前成交供应商向采购人缴纳中标金额的**%作为履约保证金（银行转账形式提交），履约保证金在履约完成后确定在合同期内无重大责任事故无息退还，否则履约保证金不退，并承担相应的经济损失和法律责任。成交供应商有下列情形之*的，采购人有权终止合同，并没收全额履约保证金：*、履约保证金业绩提供：合同协议书、竣工验收合格证明文件或业主证明复印件（原件备查）。****年*月*日起至递交响应文件截止之日，供应商至少独立承担过*个已完工且验收合格的***元及以上的室内装饰装修工程业绩；投标人必须提供项目业主或项目主管部门的详细地址、联系电话（必须是办公室的固定电话）。开标后采购人有核查投标人提供的相关资料的真实性（包括人员资格）的权利，如有不实，取消中标候选人的中标资格，其投标保证金不予退还，并按相关规定进行处罚。

*、采购人不组织集中踏勘。*、供应商参与本工程项目投标时，须提供不得转、分包的承诺函，未提供承诺函将失去成为成交人资格。*、成交人未经采购人书面同意，不得将本工程项目转、分包给第*方，如成交人将本工程项目转、分包给第*方的，采购人有权解除合同，同时采购人有权要求乙方按合同总金额的**%支付违约金，因此给甲方造成的损失应由乙方承担赔偿责任。*、关于转包、分包（*）拒绝接受监督、检查的。（*）被行业主管部门取消经营资格的；

（*）响应文件材料文字、图片、表格等内容必须清晰可辨，凡涉企业人员、资质文件、承诺必须加盖公章。否则可以按废标处理。（*）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及****采购其他条款的要求。**、其他采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第*方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第*方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的*切法律责任和费用。*、知识产权供应商自行前往现场踏勘。联系人：肖老师，联系电话：********。供应商应对因忽视或误解工地情况或出现对施工产生不利影响的情况而导致的索赔或工期延长申请将被拒绝。供应商承担现场踏勘的责任和风险。踏勘现场的费用由供应商自行承担，踏勘现场过程中的安全责任由供应商自行负责。

第*节专用合同条款采用中华人民共和国《标准施工招标文件（****年版）》（中国计划出版社）第*章第*节的《通用合同条款》。第*节通用合同条款第*篇合同草案条款（*）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。（*）供应商应按照****文件要求提交相应原件的，若未按时提交或原件内容与复印件内容不*致的，视为对应条款未响应。

*.*.*.*发包人：*.*.*合同当事人和人员*.*.*.*技术标准和要求：执行国家行业及****市现行相关工程设计、施工验收规范、质量标准及操作规定，国内无相应标准规范时，请示建设行政主管部门解决。*.*.*合同*.*词语定义*.*般约定

*.*.*工程和设备*.*.*.*总监理工程师：*.*.*.*监理单位：*.*.*.*发包人现场代表：*.*.*.*承包人项目经理：*.*.*.*承包人：

*.*.*日期*.*.*.**临时占地：由承包人根据现场实际情况决定，临时占地发生的费用由承包人自行承担。*.*.*.**永久占地：*.*.*.*单位工程：按通用条款*.*.*.*临时工程：按通用条款*.*.*.*永久工程：按通用条款

*、招标文件*、中标通知书；*、合同协议书；合同文件的优先顺序：*.*合同文件的优先顺序*.*.*.*质保期：年

*、已标价工程量清单；*、图纸；*、技术标准和要求；*、通用合同条款；*、专用合同条款；*、投标函及投标函附录；

*.*.*发包人提供图纸的期限、数量：开工前提供完整的施工图*套。*.*图纸和承包人文件合同生效的条件：承包人按规定缴纳履约保证金后，并经经双方法定代表人或其委托代理人（须附法定代表人授权委托书）签字（签章）并盖单位公章（合同专用章）后生效。*.*合同生效的条件上述文件互相补充和解释，如有不明确或不*致之处，以合同约定次序在先者为准。**、其他合同文件。

*.发包人义务*.*.*监理人签发图纸修改的期限：不少于该项工作施工前*天监理人批复承包人提供文件的期限：收到承包人提供的文件后*天内（*）每月进度计划在上月**日前完成并送达发包人现场代表，送达工程进度报表*式*份。承包人提供文件的期限、数量：（*）承包人收到发包人提供的施工图及设计技术交底后*天内提供优化后的施工组织设计和进度计划（含电子文档），否则发包人有权在承包人提供上述文件后再支付进度款，并由承包人承担由此而造成的各项损失。*.*.*承包人提供的文件范围：除通用条款要求的外，还包括施工组织设计和进度计划文件、各种专项施工方案（含电子文档）等，具体以发包人、监理人、审核单位或其他相关管理部门的要求为准。

(*)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：工程开工前完成，满足施工要求。*.*发包人按约定的时间和要求完成以下工作发包人应委托监理人按第**.*款的约定向承包人发出开工通知。*.*发出开工通知发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。*.*遵守法律

(*)水准点与坐标控制点交验要求：承包人进场后由发包人组织相关单位现场交验，承包人作好交验记录。(*)由发包人办理的施工许可证件、批件的名称和完成时间：合同签订后开工前及时办理。(*)工程地质和地下管线资料的提供时间:随施工图纸*并提供。(*)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：无本项目接水、接电由承包人自行负责，包括电源、水源的接入，电缆、电线的架设，电表安装，水管铺设，水表安装，以及采用自备柴油发电机组发电等全部工作内容，相关费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。(*)将施工所需的水、电线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：

*.监理人由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：合同签订后，承包人按规定及时向有关部门缴纳相关费用，并配合发包人及时办理施工许可证、质量监督与安全监督等。*.*协助承包人办理证件和批件(*)双方约定发包人应做的其他工作：无(*)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由承包人负责对施工中不能受影响的地上地下建筑物（构筑物）及管线等加强保护和监控。相关费用已包含在合同价款中，发包人不再另行支付。(*)图纸会审和设计交底时间：施工图提交后*日内。

发包人在工程施工过程中，授权监理人按照以下条款对承包人如下行为进行适当的经济处罚：*.*.*监理人的职责：监理人按照与发包人签订的监理合同对工程质量、工程进度、工程投资、施工安全进行控制，对合同和信息进行管理以及施工现场的协调。工程设计变更、施工方案变更、计划变更、材料设备标准变更、工程增减变更等需经发包人批准。代表发包人对工程质量、进度、投资进行控制，对合同和信息进行管理，对安全生产、文明施工、环保和环卫进行监督，并对现场施工组织进行协调。详见监理合同。*.*.*合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。*.*.*监理人发出的任何指示应得到发包人的批准，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人的权利、义务和责任。*.*.*须经发包人事先批准行使的权力：工程开工、停工、复工令的签发需经发包人同意，工期延长、材料设备认质核价、工程变更、现场签证、价款调整、工程计量与支付、索赔及与工程价款相关事宜等需经发包人核定和批准。*.*监理人的职责和权力

*.*.*工程的维护和照管*.*承包人的*般义务*.承包人（*）进度控制不力，因承包人原因，连续*次检查进度滞后的，将按单次处罚金额****元予以处罚。（*）安全生产（文明施工、环保和环卫）行为不规范，且经现场监理人员提出后仍不整改的，将按单次处罚金额*****元予以处罚。（*）质量行为不规范，且经现场监理人员提出后仍不整改的，将按单次处罚金额****元予以处罚。

（*）负责做好施工场地和周围地上管线等设施、文物、邻近建筑物及构筑物（含文物保护建筑）、青苗、古树名木及施工所用市政设施（道路、桥梁、给排水管网等）等的保护工作。（*）根据工程需要，提供和维修非夜间和夜间施工使用的所有照明、围栏设施及安全警示标志，并负责现场安全保卫。如果承包人不按上述规定执行，造成损失的，由承包人承担。（*）负责对施工所产生的所有余土、建筑和生活垃圾的外运和倾倒，并严格执行《****市人民政府关于对主城区易撒漏物质实行密闭运输的通告》（市政府令第***号）的规定，由此所发生的费用已计入本合同价款内。如果承包人不按上述规定执行，造成损失的，由承包人承担。（*）按照国家有关安全生产、文明施工、环境保护的法律、行政法规、部门规章，以及****市有关安全生产、文明施工、环境保护的地方性法规和规章，并遵照《****市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔****〕***号）的规定进行工程安全生产、文明施工和环境保护。*.*.**其他义务工程的维护和照管费用由承包人承担，由此所发生的费用已计入本合同价款内。

整个工程完工并经竣工验收合格后**个工作日内*次性无息予以退还。履约担保金额为中标金额的**%，递交方式为银行转账，承包人应在领取中标通知书后**日内（合同签订前）按****文件及合同要求向发包人提交上述履约担保，若未按时提交，则视为承包人违约。发包人有权取消其中标资格。*.*履约担保（*）在施工过程中，承包人应采取必要的支护措施、排水降水措施等，以防止土石方等发生垮塌。若土石方等发生垮塌，承包人应采取相应的措施及时清除土石方等，且由此造成的*切损失和产生的全部费用，均由承包人承担。（*）确保施工不影响工程沿线正常交通、生产和生活。如果承包人不按上述规定执行，造成损失的，由承包人承担。（*）按****市政府有关主管部门（包括建设、市政、公安、消防、交通、环保等部门）的规定办理施工中所需相关手续（如临时用地和占道、交通转换和管制、爆破作业、夜间施工、排污等）。如果承包人不按上述规定执行，造成损失的，由承包人承担。

*.*.*承包人为履行合同发出的*切函件均应盖有承包人授权的施工场地管理机构章，并由承包人项目经理或其授权代表签字。*.*.*承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第*.*款作出的指示，负责组织合同工程的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安令的紧急措施，并在采取措施后**小时内向监理人提交书面报告。*.*.*承包人应按投标文件中拟派的项目经理为本项目的项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换**天前通知发包人和监理人。承包人项目经理短期离开施工场地，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。*.*承包人项目经理本工程不允许分包。*.*分包

*.*撤换承包人项目经理和其他人员*.*.*特殊岗位的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。*.*.*承包人安排在施工场地的主要管理人员和技术骨干应相对稳定。*.*.*承包人应在接到开工通知后**天内，向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。*.*承包人人员的管理*.*.*承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围通知监理人。

*.*.*承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。*.*.*承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。*.*.*承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。*.*.*承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。*.*保障承包人人员的合法权益除通用合同条款规定外，如果项目经理和其他人员不积极配合监理人、发包人派驻工地人员的工作，或不常驻施工场地，或在工作中采取不合作态度等，发包人有权要求承包人无条件予以撤换。

*.**.*承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集有关地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，应视为承包人己充分估计了应承担的责任和风险。*.**承包人现场查勘发包人按合同约定支付给承包人的各项价款。*.*工程价款应专款专用*.*.*承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。*.*.*承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

不提供*.*发包人提供的材料和工程设备*.*.*承包人报送监理人审批的时间：材料进入施工现场承包人须提前**小时通知监理工程师和发包人进行监督验收。*.*.*承包人负责采购、运输和保管的材料、工程设备：本工程所需材料（设备）均由承包人按照施工进度周期与设计要求自行组织采购，但所采购的材料（设备）必须符合国家规范标准及设计文件、招标文件的要求，并提供相应合格证明资料、质保书等，不得使用不达标或国家明令淘汰的产品。承包人采购材料（设备）前应向发包人提交材料（设备）采购计划表并经发包人和监理工程师确认后方可采购进场。*.*承包人提供的材料和工程设备*.材料和工程设备

*.*.*发包人提供的施工设备和临时设施：不提供。*.*发包人提供的施工设备和临时设施临时占地的申请及费用：无。*.*.*修建、维护、管理临时设施的责任及费用：施工现场临时设施的布置和搭设应满足工程实际需要，具体方案必须报总监理工程师批准，发包人认可。所需费用已包含在合同价款内，发包人不再另行支付。*.*.*承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。*.施工设备和临时设施

*.*发包人提供的施工设备和临时设施*.*.*经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。*.*.*除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。*.*施工设备和临时设施专用于合同工程承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。*.*要求承包人增加或更换施工设备

*.*场内施工道路相关费用：由承包人承担取得道路通行权、修建场外设施权的办理人：承包人*.*道路通行权和场外设施*.交通运输不提供。

*.*施工控制网*.测量放线道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用的承担：承包人承担，已包含在合同价款内，发包人不再另行支付。*.*超大件和超重件的运输*.*.*临时道路和交通设施相关费用的承担：承包人承担，已包含在合同价款内，发包人不再另行支付。*.*.*临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：由承包人承担，已包含在合同价款内，发包人不再另行支付。

*.*.*承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作,并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。*.*施工测量*.*.*承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。监理人审批施工控制网资料的期限：发出开工通知后*日内。施工控制网的测设：由承包人负责*.*.*发包人提供测量基准点、基准线和水准点的期限：开工前*日内。

*.*.*报监理人审批的施工安全措施计划期限：开工前。*.*承包人的施工安全责任*.*.*发包人应按照《****市建设工程安全生产监督管理办法》（渝建发〔****〕***号）、《****市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔****〕***号）等相关规定履行好发包人的施工安全责任。*.*发包人的施工安全责任*.施工安全、治安保卫和环境保护*.*.*监理人可以批示承包人进行抽样复测,当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时,承包人应按监理人指示进行修正或补测,并承担相应的复测费用。

*.*.*由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第*者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。*.*.*承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。*.*.*合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第*.*款商定或确定。*.*.*承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。*.*.*承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。*.*.*承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

*．承包人应负责施工安全，发生安全事故，责任由承包人全部承担。*．发包人按单位工程安全生产文明施工状况综合评定结果，如评定为不合格，承包人不得计取安全文明施工费，其已支付的安全文明施工费在结算价中扣除。*．安全文明施工费的计取、使用管理、结算、支付方式等内容，均应按照渝建发[****]**号、“渝建发[****]**号”和“渝建[****]***号”文件的规定予以执行，并做到专款专用。*．承包人必须保证本工程施工现场的安全文明施工，达到安全文明施工合格工地的要求，且安全文明施工费按合格标准支付。*．按国务院令第***号《建设工程安全生产管理条例》和《通用条款》第*条执行。增加下列项：

*.*.*承包人应按合同约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。*.*.*承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。*.*环境保护*.*.*施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制：由承包人编制*.*.*现场治安管理机构或联防组织的组建：由承包人负责并自行承担相应费用。*.*治安保卫

*.*.*承包人应按照《房屋建筑和市政基础设施工程施工扬尘控制工作方案》（渝建发〔****〕**号）、《****市房屋建筑和市政基础设施工程现场文明施工标准》（渝建发〔****〕***号）等相关规定履行好施工扬尘控制、文明施工等责任。增加下列项：*.*.*承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。*.*.*承包人应按国家饮用水管理标准定期对饮用水源进行监测，防止施工活动污染饮用水源。*.*.*承包人应按合同约定采取有效措施，对施工开挖的边坡及时进行支护，维护排水设施，并进行水土保护，避免因施工造成的地质灾害。*.*.*承包人应按照批准的施工环保措施计划有序地堆放和处理施工废弃物，避免对环境造成破坏。因承包人任意堆放或弃置施工废弃物造成妨碍公共交通、影响城镇居民生活、降低河流行洪能力、危及居民安全、破坏周边环境，或者影响其他承包人施工等后果的，承包人应承担责任。

*.*.**保证周围建（构）筑物、地下及地上管线、地下人防等设施安全；*.*.**施工期间必须保证周边单位的正常工作及居民的正常生活，尽量减少粉尘、噪声、振动等污染扰民。必须按市委、市人大、市政府及有关部门的临时要求，调整作业方式，停止高粉尘、高噪音作业或爆破作业等；*.*.**施工机械设备进场前，应做好清洁、保养和维护工作。出场车辆应有专人打扫、清洗。有密封要求的按规定必须达到；*.*.**环境保护工作由承包方全权负责，执行国家和****相关规定。施工现场内不得随地抛洒剩饭及生活垃圾等，更不能将其随意倒至施工区外，施工区内不得随处大小便。做到工完场地清；*.*.*对施工中的地上地下建筑物（构筑物）、管线、电力设施等应按有关规定加强监控测量和保护，相应的费用或因保护不当造成的损失及法律责任由承包人承担；*.*.*承包人需自行办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，并应符合国家相关规定，并自行承担其费用；

承包人编制施工方案的内容：承包人应根据施工内容及各个工程的实际情况编制总体工程和各分部分项工程施工方案。**.*合同进度计划**.进度计划*.*.**上述增加列项涉及的费用由承包人承担。*.*.**按规定做好施工区域封闭及场地硬化工作，施工围墙（围挡）等维护设施应按安全、美观、耐久，非施工相关人员不许入内；*.*.**做到进入现场的施工和作业人员配证上岗，文明施工；

**.*.*承包人应按第**.*款约定的合同进度计划，向监理人提交工程开工报审表，经监理人审批后执行。开工报审表应详细说明按合同进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料设备、施工人员等施工组织措施的落实情况以及工程的进度安排。**.*.*监理人在发出开工通知前应获得发包人同意。工期自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起计算。承包人应在开工日期后尽快施工。**.*开工**.开工和竣工监理人批复施工进度计划和施工方案的期限：监理人及发包人收到施工组织设计和进度计划后*天内审查确认，重要或复杂的工程可延期至*天内。承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：施工组织设计方案在开工前*天内提供。

(*）改变合同中任何*项工作的质量要求或其他特性；(*）增加合同工作内容；**.*.*在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但不得由此增加任何费用。**.*发包人的工期延误承包人应在第*.*.*.*目约定的期限内完成合同工程。实际竣工日期在接收证书中写明。**.*竣工

**.*.*.*承包人对该工程项目施工难度、风险估计不足；**.*.*由承包人原因引起的部分工程未能按进度计划完成或全部工程未能按竣工期限完成，发包人或发包人代表有权向承包人提出警告、支付违约金、索赔直至终止合同或解除合同，这些原因如：**.*.*未经监理工程师及发包人批准，工程不得有任何延期，否则承包人承担违约责任，以月进度计划为依据，若在月内未完成进度计划，并未批准顺延工程，则承包人除承担违约责任外，还要采取措施在下月内补足完成任务，且不能影响下月的进度计划。(*）发包人造成工期延误的其他原因。(*）提供图纸延误；(*）因发包人原因导致的暂停施工；

异常恶劣的气候条件的范围：**年*遇的自然灾害（如台风、雪灾、洪水、高温）。出现异常恶劣的气候条件，承包人可要求发包人顺延工期。**.*异常恶劣的气候条件**.*.*.*提前竣工奖励：无**.*.*.*承包人能力低劣、素质较差、设备不齐、工作失误、质量意识不强、返工多等。**.*.*.*没有集中全力确保“关键线路”工程；**.*.*.*施工进度计划不完善，调整不及时；

同通用条款**.*承包人暂停施工的责任**.暂停施工**.*.*逾期竣工违约金的限额：最高不超过合同价款的*%。**.*.*逾期竣工违约金的计算方法：因承包人原因造成的工期延误，工期每延误*天处违约金**元整。除不可抗力及发包人原因外，其余无论何种原因，当承包人当月达不到经承、发包双方认定的施工进度计划的要求时，则视为承包人违约，发包人将在当月进度款中扣留违约金，每月以此类推。。**.*承包人的工期延误

**.*工程质量要求**.工程质量**.*.*承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；**.*暂停施工后的复工发包人暂停施工的责任：工期顺延。**.*发包人暂停施工的责任

所有工程变更、价款变更只有经发包人确认后才能实施，《通用合同条款》中监理人变更的权利须经发包人授权。**.变更发包人、监理和承包人在工程建设中，在满足国家标准的基础上，同时满足****市建筑工程相关规定的要求。增加下列项：**.*.*因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。**.*.*工程质量要求：达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并*次性验收合格。

（*）为完成工程需要追加的附加和额外工作。（*）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（*）改变合同中任何*项工作的质量或其他特性；（*）取消合同中任何*项工作；本工程变更的范围与内容按下列*项内容执行：**.*变更的范围和内容

监理人商定或确定变更价格的期限：**日内承包人提交变更报价书的期限：*日内**.*.*变更估价**.*变更程序在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第**.*款约定的变更程序向承包人作出变更指示，承包人应遵照执行。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。**.*变更权

其中：人工工日、材料单价、施工机械使用费的确定原则：投标时有的材料按投标价执行，其中计入时取投标价和《****工程造价信息》当期公布的信息价的低值，且不偏离市场行情；投标时没有的材料，发包人结合市场行情核质核价，并不高于施工同期《****工程造价信息》公布的信息价和背离市场行情。*.已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，结算参照《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《市政工程工程量计算规范》（*******-****）、《****市建设工程工程量计算规则》（******-****）、《********市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《********市仿古建筑工程计价定额》、《********市通用安装工程计价定额》、《********市市政工程计价定额》、《********市园林绿化工程计价定额》、《********市构筑物工程计价定额》、《********市房屋修缮工程计价定额》、《********市绿色建筑工程计价定额》和《********市建设工程施工机械台班定额》、《********市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《********市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、《关于印发〈****市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定〉的通知》（渝建发[****]**号）、《****市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔****〕**号）、《****市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[****]***号）等相关配套文件组价后下浮**%执行（其中人工价差、材料价差不下浮）。*.已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价，对该子目主材的价格进行调整主材调整原则：投标时有的材料按投标价执行，调入时取投标价和《****工程造价信息》当期公布的信息价的低值，且不偏离市场行情；投标时没有的材料，按发包人结合市场行情核定确定的价格执行，并不高于施工同期《****工程造价信息》公布的信息价和背离市场行情，调整后的综合单价作为类似子目的综合单价（类似项目由发包人确定，投标的人工工日、主材单价表作为合同附件）。*.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的综合单价。当发生设计变更或新增(减)项，设计变更或新增(减)项按《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《市政工程工程量计算规范》（*******-****）、《****市建设工程工程量计算规则》（******-****）、《********市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《********市仿古建筑工程计价定额》、《********市通用安装工程计价定额》、《********市市政工程计价定额》、《********市园林绿化工程计价定额》、《********市构筑物工程计价定额》、《********市房屋修缮工程计价定额》、《********市绿色建筑工程计价定额》和《********市建设工程施工机械台班定额》、《********市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《********市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、《关于印发〈****市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定〉的通知》（渝建发[****]**号）、《****市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔****〕**号）、《****市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[****]***号）等相关及其配套、修改、调整文件规定的计算规则计算，并按以下办法计价：**.*变更的估价原则

物价波动引起的价格调整方法：不调整**.*物价波动引起的价格调整**.价格调整**.*.*对承包人提出合同理化建议的奖励方法：不奖励。**.*.*同通用条款。**.*承包人的合理化建议

**.*.*监理人的计量与支付意见，需得到发包人同意方可执行。本合同的计量周期：按月计量**.*.*计量周期**.*.*计量方法：按《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《市政工程工程量计算规范》（*******-****）《通用安装工程工程量计算规范》（*******-****）、《****市建设工程工程量清单计价规则》（******-****）、《****市建设工程工程量计算规则》（******-****）、及补充项目清单明确的计量规则执行。**.*计量**.计量与支付

进度付款申请单的份数：*式*份**.*.*进度付款申请单**.*.*付款周期：同计量周期**.*工程进度付款总价子目的计量方法：应由承包人与监理人按工程进度计划分解总价子目的计量时间和计量原则，经发包人认可后执行。**.*.*总价子目的计量

**.*质量保证金发包人逾期支付进度款时违约金的计算及支付方法：无本项目无预付款。竣工验收合格后支付至合同金额的**%。办理决算后支付至审计金额的**%。剩余*%作为本工程质保金，质保期满后无息返还。如果双方对审计结算发生争议,以发包人委托的工程造价审核单位出具结算审核结论为准。承包人在每次支付时必须向发包人提供足额的发票。双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：**.*.*进度付款证书和支付时间进度付款申请单的内容：发包人提供

*.*分部分项工程量清单综合单价按成交单价结算，不因工程量的变化而调整；结算总价=分部分项工程量清单综合单价×实际完成合格的工程量+暂定价材料的价差＋措施项目费＋规费＋设计变更、采购工程量清单漏项或新增项目价款＋合同约定其它费用＋税金。各部分的结算原则如下：**.*.*本工程结算办法：**.*竣工结算质量保修金银行利率：不采用。**.*.*质量保证金的金额或比例：审定结算金额的*%。

施工技术措施费：技术措施清单中以项计列的项目，无论是因设计变更还是因施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按****时施工技术措施项目费的报价作为结算价；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、工程内容、工程量及计量单位列项的项目，以成交的综合单价并按《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《****市建设工程工程量清单计价规则》（******-****）约定的计量规则计算的实际合格工程量办理结算。安全文明施工费用按“渝建发[****]**号”、“渝建发〔****〕**号”和“渝建[****]***号”文的规定进行结算。施工组织措施费：施工组织措施项目按成交费率结算。*.*措施费项目费：*.*暂定价材料价差：数量以工程结算量为准，工程量清单中明确以暂定价计入合同清单的材料，在施工使用前由承包人报价，经发包人审核同意后方可采购、施工。结算时只对发包人核定单价与暂定价的价差部分进行调整。*.*工程量按实计算；

*.*.*采购工程量清单中无相同子项或类似子项的，按照《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《市政工程工程量计算规范》（*******-****）、《****市建设工程工程量计算规则》（******-****）、《********市房屋建筑与装饰工程计价定额》、《********市仿古建筑工程计价定额》、《********市通用安装工程计价定额》、《********市市政工程计价定额》、《********市园林绿化工程计价定额》、《********市构筑物工程计价定额》、《********市房屋修缮工程计价定额》、《********市绿色建筑工程计价定额》和《********市建设工程施工机械台班定额》、《********市建设工程施工仪器仪表台班定额》、《********市建设工程混凝土及砂浆配合比表》、《关于印发〈****市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定〉的通知》（渝建发[****]**号）、《****市城乡建设委员会关于建筑业营业税改增值税调整建设工程计价依据的通知》（渝建发〔****〕**号）、《****市住房和城乡建设委员会关于适用增值税新税率调整建设工程计价依据的通知》（渝建[****]***号）等相关配套文件。*.*.*采购工程量清单中有类似子项，则按****时类似子项的综合单价报价执行（类似子项的综合单价由采购人审定）；*.*.*采购工程量清单中有相同的子项，则按****时相同子项的综合单价报价执行；*.*工程变更、采购工程量清单漏项或新增项目价款或发生暂列费用按以下办法进行计价：*.*税金按按建设行政主管部门的规定执行。*.*规费按按建设行政主管部门的规定执行；

采购人将工程结算按规定委托第*方审核机构进行审核，审定金额作为结算价。供应商应按实报送结算金额。审减率在*%(含*%)以内的，审核机构应收取的基本审核费和审减效益费由采购人承担；审减率超过*%，则审核机构应收取的所有基本审核费和审减效益费均由供应商承担。*、《****工程造价信息》上没有的人工、材料、机械价格，按发包人核定的人工、材料、机械单价以及分部分项工程量清单综合单价分析表中的所有分部最低管理费率、最低风险率和最低利润率计算单价，再按****时最高限价与成交总价的下浮比例同比例下浮后，作为进度款的单价执行支付。经审计单位审核后，作为结算单价执行支付。*、****报价中没有的材料、机械价格，材料、机械单价参照施工当期（以开工报告时间为准）《****工程造价信息》上同种材料、机械单价执行。*、****报价中有的材料、机械价格则按成交价格进行结算；*、人工工日单价按****报价中的人工工日单价执行，****报价中没有的人工工日单价参照施工当季（以开工报告时间为准）《****工程造价信息》上同种人工价格。其中的人工工日单价、材料价格和未计价材料价格按以下选项调整

*）中标通知书；*）招标文件及投标预算书；*）施工合同；**.*.*条：工程结算资料及电子文档，其构成为**.*.*在本合同工程移交证书颁发后的**天内，承包人应按监理人批准的格式提交*份完工付款申请单（*式*份），并按要求附详细证明文件（工程结算资料*式*套，其中*套送政府相关职能部门审核，*套留发包人档案室存档）监理人应在**天内完成复核后，将全部结算资料完整移交给发包人委托的工程造价监控单位审核，工程造价监控单位应在**天内完成审核任务，出具正式审核报告后，发包人将结算资料移交政府相关职能部门审核。增加下列项

*）竣工图（经发包人、承包人、造价监控、监理人签字盖章）；*）工程量计算书及电子文档；*）新增工程造价计算书及电子文档；*）工程变更、现场变更签证造价（*单*算）计算书及电子文档（工程变更及签证必须及时按发包人的规定办理有关审批手续，结算时提供原件才予以确认）。*）合同工程量清单结算造价计算书及电子文档；*）发包人确认的施工图；

**）工程质量监督站出具的质量检验、监督报告；**）竣工验收证明书（分部工程验收证明书）；**）图纸会审（交底）纪要（发包人、造价监控（如有）、监理人、设计人、承包人等相关单位签字盖章）；**）工程开、竣工报告（发包人、承包人、监理人签字盖章）；**）增加工程签证单、工程洽商单、工程联系单（发包人、承包人、造价监控（如有）、监理人签字盖章）；**）设计变更图纸、变更令（设计单位、甲方签字盖章）；

**.*竣工验收的含义**.竣工验收最终结清申请单的份数和提交期限：在缺陷责任期终止证书颁发后**天内提交*份最终结算申请单和相关证明材料。**.*.*最终结清申请单**.*最终结清**）审计部门规定的其他应归档资料。

竣工资料份数：竣工资料*套，电子文档*套竣工资料内容：按照国家有关规定**.*竣工验收申请报告**.*.*需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的*部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。**.*.*国家验收是政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。**.*.*竣工验收指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

**.*.*发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收中请报告，按第**.*.*项、第**.*.*项和第**.*.*项的约定进行。**.*.*发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的**天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。**.*.*监理人审查后认为己具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的**天内提请发包人进行工程验收。**.*.*监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收中请报告后的**天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到承包人按第**.*款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查中请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。**.*验收

**.*施工队*的撤离**.*.*竣工清场：承包人负责,并承担所有费用**.*竣工清场**.*.*需要施工期运行单位工程或工程设备：无**.*施工期运行**.*.*实际竣工日期：开工报告时间加合同工期。

**.*.*承包人应在缺陷责任期内对己交付使用的工程承担缺陷责任。**.*缺陷责任缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前。**.*缺陷责任期的起算时间**.缺陷责任与保修责任施工人员、施工设备及其临时工程撤离的要求：竣工验收合格后**日内撤离。

**.*进*步试验和试运行由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过*年。**.*缺陷责任期的延长**.*.*承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第**.*.*项约定办理。**.*.*监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。**.*.*缺陷责任期内，发包人对己接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现己接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

**.*保修责任在第*.*.*.*目约定的缺陷责任期，包括根据第**.*款延长的期限终止后**天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。**.*缺陷责任期终止证书缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。**.*承包人的进入权任何*项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

**.*不可抗力后果及其处理**.不可抗力工程*切险、第*者责任险以及应按政策规定的应由承包人交纳的各种保险，均由项目承包人投保，并报项目发包人审查备案，全部保险费均已包含在合同价款中。**.保险**.*.*保修期限：按工程质量保修书规定执行**.*.*质量保修范围：全部承包范围

（*）承包人未按国家、行业和****市有关施工质量验收规范、技术规范、技术标准和规程、《工程建设标准强制性条文》及施工图纸(含设计变更和工程洽商或技术核定单)的要求进行施工，或偷工减料、弄虚作假的，每发现*次或*处，监理人和发包人有权对承包人处以****-*****元的违约金。对承包人其他违约情况的处理:**.*承包人违约**违约不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误由合同双方按以下方法承担：按通用条款执行。**.*.*不可抗力造成损害的责任

（*）承包人将本工程转包、同意第*者挂靠承揽本工程、未经发包人同意进行分包的按有关规定执行。（*）承包人在工程收方中采用欺骗手段或弄虚作假的，每发现*次，监理人和发包人有权对承包人处以****～*****元违约金。（*）承包人未根据通用合同条款第*.*款的约定按发包人和监理人的要求及时无条件撤换承包人项目经理和其他人员的；或未按通用合同条款第*.*.*款的约定未征得发包人的同意更换项目经理或主要管理人员和技术骨干的；或项目经理或主要管理人员和技术骨干长期不驻现场的；或未按第*.*.*款的约定项目经理兼任其他项目的项目经理或管理人员的按相应规定处罚。如果项目经理或主要管理人员未征得监理人或发包人同意，擅自脱岗的，每检查发现*次，监理人和发包人有权对承包人处以****元违约金。（*）承包人违反国家和****市安全生产、文明施工、环保及环卫有关规定的，除按相关规定进行处罚外，每发现*次或*处，监理人和发包人有权对承包人处以****～*****元违约金，同时承包人必须按监理人或发包人的要求立即进行整改。（*）因承包人原因，未按经监理人和发包人批准的进度计划组织施工，实际进度比进度计划滞后**天以上的；或承包人在执行本合同过程中，安全生产、文明施工、环保或环卫不能满足国家、****市和本合同有关规定要求的，承包人在通用合同条款第**.*.*（*）目约定的指定期限内不进行整改或经整改仍不能达到本合同要求的，除按本专用合同条款第*.*.*条与第**.*.*条的约定予以处罚外，还将并处合同价*‰的违约金。（*）如果因承包人的原因工程质量达不到合同协议书第*条约定的质量标准，承包人在通用合同条款第**.*.*（*）目约定的指定期限内不进行整改或经整改后仍不能达到要求的，发包人有权单方解除合同，并按通用合同条款第**.*.*项、第**.*.*项和第**.*.*项的约定进行处理。

（*）、提交****仲裁委员会仲裁；本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第（*）种方式解决；**.*争议的解决方式**.争议的解决（*）未经发包人同意，承包人不得随意更改发包人指定的材料设备的厂家、品牌、规格型号、技术指标、质量标准，否则监理人和发包人有权每次处以承包人****元违约金，同时承包人应限期进行整改。（*）承包人应严格遵守通用合同条款第*.*.*的约定，若因承包人自身原因拖欠农民工工资，由此引发的*切责任由承包人全部承担。

承包人（全称）：发包人（全称）：附件*：工程质量保修书若在评标过程中未发现的无效投标（废标）条款，在项目实施过程中发包人有权按最有利于发包人的原则进行处理，承包人须无条件接受，若不接受发包人有权取消授标或立即终止合同，同时发包人将没收承包人的履约保证金，只对已完合格工程支付**%工程款，并要求退场。**.双方其他的约定条款（*）、依法向人民法院起诉。

*、质量保修责任质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，期限跨度由双方按国家相关规定执行，双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：竣工验收合格后*年。*、质量保修期质量保修范围为按招标范围实施后所形成的全部实体工程内容。*、工程质量保修范围和内容根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》、《城市道路管理条例》（国务院令第***号）和《****市市政工程设施管理条例》，为保证（工程名称）在合理使用期限内正常使用，发包人、承包人协商*致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关法律、法规、规章的管理规定以及双方的约定承担工程质量保修责任。

本工程保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。*、保修费用*.质量保修完成后，由发包人组织验收。*.在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。*.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。*.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后**小时内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

委托代理人：委托代理人：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：发包人（公章）：承包人（公章）：*、其他本工程不计质量保修金。*、质量保修金的支付

*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。*、发包人职责为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人与承包人特此签订安全生产合同。安全生产合同附件*：安全生产合同日期：日期：

*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。*、承包人职责*.组织对承包人施工现场安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。*.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。*.重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投人使用。*.按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

*.操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。*.对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。*.承包人必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。*.承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。*.建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到施工作业人员（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的*%～*%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。*.坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和施工作业人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

*、其他如因发包人或承包人违约造成安全事故，将依法追究责任。*、违约责任**.承包人必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。*.施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。*.所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

发包人（全称）：第*节合同协议书日期：日期：项目负责人：项目负责人：发包人：承包人：本安全生产合同为施工合同的附件，由发包人、承包人双方的项目负责人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

*.工程立项批准文号：。*.工程地点：。*.工程名称：。*、工程概况发包人为实施****校区中心运动场维修改造（第*次）（项目名称），已接受承包人对该项目施工的投标。发包人和承包人根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经协商*致，达成如下协议：承包人（全称）：

*、质量标准工期总日历天数：天。*、合同工期*.工程承包范围：（*）本工程招标时所提供的该工程施工设计图纸所示范围内的全部工程内容以及招标时提供的答疑资料、澄清资料、其他补遗资料、技术交底等相关内容，具体以招标时所提供的施工设计图和工程量清单为准。（*）完成发包人指定的其他各项与工程建设相关的施工内容（若存在此类情形）。*.工程内容及规模：。*.资金来源：。

（*）安全文明施工费：人民币（大写）(¥元)；其中：人民币（大写）(¥元)；*.签约合同价为：*、签约合同价与合同价格形式工程质量符合。

承包人项目经理：。*、项目经理*.合同价格形式：。（*）暂列金额：人民币（大写）(¥元)。（*）专业工程暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；（*）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）(¥元)；

（*）投标函及投标函附录；（*）招标文件（*）中标通知书；（*）本协议书；本协议书与下列文件*起构成合同文件：*、合同文件构成

（**）其他合同文件。（*）已标价工程量清单；（*）图纸；（*）技术标准和要求；（*）通用合同条款；（*）专用合同条款；

*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。*、承诺上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同*类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

本合同在签订。*、签订地点本合同于年月日签订。*、签订时间本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。*、词语含义

本合同*式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。**、合同份数本合同自生效。**、合同生效合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。**、补充协议

邮政编码：邮政编码：地址：地址：组织机构代码：组织机构代码：（签字）（签字）法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：发包人：(公章)承包人：(公章)

开户银行：开户银行：电子信箱：电子信箱：传真：传真：电话：电话：委托代理人：委托代理人：法定代表人：法定代表人：

*、技术部分（*）明细报价表（*）****采购报价函*、经济部分第*篇响应文件格式要求（参考格式）账号：账号：

*、资格条件及其他（*）其它应提供的资料（*）服务响应偏离表（*）服务要求响应情况：实施时间、实施地点、服务条款等。*、服务部分技术方案

（*）书面声明（格式自拟）（*）****年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前*个月的财务状况报告（表）复印件（可用诚信声明代替）（*）法定代表人授权委托书（格式）（*）法定代表人身份证明书（格式）（*）组织机构代码证复印件（*）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

其他与项目有关的资料*、其他应提供的资料说明：供应商按“*证合*”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准（*）特定资格条件证书或证明文件（*）中国****网“****严重违法失信行为纪录名单”查询结果。（查询结果网页打印件并加盖供应商公章）（可用诚信声明代替）（*）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料（可用诚信声明代替）

*、愿意按照****采购文件中的*切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：元整；人民币小写：元。我方收到____________________________（****采购项目名称）的****采购文件，经详细研究，决定参加该****采购项目的投标。（采购人名称）：****采购报价函（*）****采购报价函*、经济部分

*、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。*、我方若成为成交供应商，将按照****采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的*部分，与合同具有同等的法律效力。*、在整个****采购过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国****法》和《****采购文件》之规定给予惩罚。*、我方完全理解和接受贵方****采购文件的*切规定和要求及****采购评审办法。*、我方承诺：本次****的有效期为**天。*、我方现提交的响应文件为：响应文件正本份，副本份，电子文档份。

年月日联系人：网址：邮编：电话：传真：地址：供应商（公章）：

（*）服务要求响应情况：实施时间、实施地点、服务条款等（格式自定）*、服务部分技术方案（格式自定）*、技术部分详见采购人发布的工程量清单明细报价表

供应商：法定代表人及其授权代表：对于招标文件的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：服务响应偏离表（本表可自行设计格式）（*）服务响应偏离表应答的内容及要点应满足“第*篇****采购项目服务需求”。

*、响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；*、本表即为对本项目“第*篇****采购项目服务需求”中所列服务要求进行比较和响应；注：年月日（供应商公章）（签字或盖章）

（*）法定代表人身份证明书（格式）（*）组织机构代码证复印件（*）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件*、资格条件及其他（*）其他应提供的资料（格式自定）*、该表可扩展，并逐页签字或盖章；

年月日（供应商公章）特此证明。（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。致：（采购人名称）：项目名称：

（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的****、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。致：（采购人名称）：项目名称：（*）法定代表人授权委托书（格式）（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（附：被授权人身份证正反面复印件）（签字或盖章）（签字或盖章）被授权人：供应商法定代表人：在撤消授权的书面通知以前，本授权书*直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。我单位对被授权人的签字负全部责任。

致：（采购人名称）：项目名称：（*）书面声明（*）****年度财务状况报告（表）复印件，本年度新成立的公司提供提交响应文件截止时间前*个月的财务状况报告（表）复印件（可用诚信声明代替）年月日（供应商公章）

（*）中国****网“****严重违法失信行为纪录名单”查询结果。（查询结果网页打印件并加盖供应商公章）（可用诚信声明代替）（*）税务登记证（副本）复印件和社会保险缴纳证明材料（可用诚信声明代替）年月日（供应商公章）特此声明。（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前*年内无重大违法活动记录，财务状况良好，依法缴纳税收和社会保障金，符合《****法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

（结束）其他与项目有关的资料（自附）：供应商总体情况介绍、其他与本项目有关的资料等。*、其他应提供的资料说明：供应商按“*证合*”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。（*）特定资格条件证书或证明文件