信誉第*，质量至上
****年壤塘县脱贫攻坚茸木达乡茸木达村基础设
施建设项目
****文件
采购编号：****************
采购人：****人民政府
共同编制
采购代理机构：****
****年*月
-*-
信誉第*，质量至上
目录
第*章磋商邀请.............................................................................................................-*-
第*章磋商须知.............................................................................................................-*-
第*章供应商资格条件要求.......................................................................................-**-
第*章供应商资格证明材料.......................................................................................-**-
第*章采购项目技术、服务及其他商务要求..........................................................-**-
第*章采购项目实质性要求.......................................................................................-**-
第*章磋商内容、磋商过程中可实质性变动的内容..............................................-**-
第*章响应文件格式...................................................................................................-**-
第*章评审方法...........................................................................................................-**-
-*-
信誉第*，质量至上
第*章磋商邀请
****（采购代理机构）受****人民政府（采购
人）委托，拟对****年壤塘县脱贫攻坚茸木达乡茸木达村****项目采用****
方式进行采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的****。
*、采购项目基本情况
*.项目编号：****************
*.采购项目名称：****年壤塘县脱贫攻坚茸木达乡茸木达村****项目
*.采购人：****人民政府
*.采购代理机构：****
*、资金情况
资金来源及金额：****，******.**元(其中专业工程暂估价为****元)。
*、采购项目简介：
本项目共分为*个包，具体需求详见磋商文件“第*章采购项目技术、服务及其他商务
要求”。
*、供应商邀请方式
公告方式：本次****邀请在********网（****://***.****-*******.***.**）
上以公告形式发布。
*、供应商参加本次****活动应具备下列条件
*.具有独立承担民事责任的能力；
*.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
*.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
*.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
*.参加****活动前*年内，在经营活动中没有重大违法记录；
*.法律、行政法规规定的其他条件；
-*-
信誉第*，质量至上
*、根据《财政部关于在****活动中查询及使用信用记录问题的有关通知》（财库
[****]***号）的要求，参加投标的供应商在本项目投标截止时间前*年内须无失信行为，以
“信用中国”网站（***.***********.***.**）、中国****网（***.****.***.**）查询
为准；
*、投标人与其他投标人之间，单位负责人不为同*人而且不存在直接控股、管理关系；
*、根据采购项目提出的特殊条件：
（*）、供应商须具备国家行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包*级及以上资质；
（*）、具有有效的安全生产许可证。
（*）、供应商单位及其现任法定代表人/主要负责人参加本次****活动近*年不得具
有行贿犯罪记录。
（*）省外企业需提供有效的《****省省外建筑企业入川承揽业务验证登记证》或带*维
码的《****省省外施工、监理入川承揽业务信息录入证》。
**、本项目不接受联合体参与采购活动。
注：采购人或采购代理机构将于本项目投标截止日在‘信用中国’网站、‘中国政府采
购网’网站等渠道对供应商进行信用记录查询，并将查询记录存档。凡被列入失信被执行人、
重大税收违法案件当事人名单、****严重违法失信行为记录名单的，视为存在不良信用记
录，参与本项目的将被拒绝。
*、禁止参加本次采购活动的供应商
*.根据《关于在****活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔****〕***
号）的要求，采购代理机构将通过“信用中国”网站（***.***********.***.**）、“中国
****网”网站（***.****.***.**）等渠道查询供应商在采购公告发布之日前的信用记录
并保存信用记录结果网页截图，拒绝列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、
****严重违法失信行为记录名单中的供应商报名参加本项目的采购活动（以联合体形式参
加本项目采购活动，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录）。
*.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得
参加本采购项目。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制磋商文件过程中提供
咨询论证，其提供的咨询论证意见成为磋商文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、
-*-
信誉第*，质量至上
评审因素和标准、****合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。
*、磋商文件获取方式、时间、地点：
磋商文件自****年*月**日至****年*月**日**:**-**:**（北京时间，法定节假
日除外）在成都市青羊区北大街**号正成财富领地*栋***号(****诚建工程咨询有限责任公
司)获取。
本项目磋商文件有偿获取，磋商文件售价：人民币***元/包（磋商文件售后不退,磋商
资格不能转让）。
获取磋商文件时，经办人员当场提交以下资料：供应商为法人或者其他组织的，只需提供
单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明。
*、递交响应文件时间：****年*月*日**:**（北京时间）。
*、递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达磋商地点。逾期送
达、密封和标注错误的响应文件，采购人/采购代理机构恕不接收。本次采购不接收邮寄的响
应文件。
*、响应文件开启时间：****年*月*日**:**（北京时间）在磋商地点开启。
**、磋商地点：成都市青羊区北大街**号正成财富领地*栋***号（本项目开标室）。
**、联系方式
采购人：****人民政府
地址：****
联系人：****
电话：****-*******
采购代理机构：****
地址：成都市青羊区北大街**号正成财富领地*栋***号
邮编：******
联系人：****
联系电话：***-********
-*-
信誉第*，质量至上
第*章磋商须知
*、供应商须知附表
| 序号 |
应知事项 |
说明和要求 |
| * |
确定邀请磋商的供应商数量和方式 |
本次****邀请在********网（****://***.****-*******.***.**）上以公告形式发布。 |
| * |
采购预算（实质性要求） |
采购预算：******.**元(其中专业工程暂估价为****元)超过采购预算的报价无效。 |
| * |
最高限价（实质性要求） |
最高限价：******.**元(其中专业工程暂估价为****元)超过采购预算的报价无效。超过最高限价的报价无效。 |
| * |
联合体 |
不接受联合体参与采购活动。 |
| * |
低于成本价不正当竞争预防措施（实质性要求） |
*.在评审过程中，供应商报价有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，磋商小组应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效处理。供应商的书面说明材料应当按照国家财务会计制度的规定要求，逐项就供应商提供的货物、工程和服务的主营业务成本、税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用等成本构成事项详细陈述）。*.供应商书面说明应当签字确认或者加盖公章，否则无效。书面说明的签字确认，由其法定代表人/主要负责人/本人或者其授权代表签字确认。*.供应商提供书面说明后，磋商小组应当结合采购项目采购需求、专业实际情况、供应商财务状况报告、与其他供应商比较情况等就供应商书面说明进行审查评价。供应商拒绝或者变相拒绝提供有效书面说明或者书面说明不能证明其报价合理性的或未在规定时间内递交有效书面说明书的，磋商小组应当将其响应文件作为无效处理。 |
-*-
信誉第*，质量至上
序号应知事项，说明和要求
| * |
小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除和失信企业报价加成或者扣分（实质性要求） |
*、小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除*.根据《****促进中小企业发展暂行办法》（财库[****]***号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予**%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。*.参加****活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》原件。监狱企业应当提供《监狱企业证明》原件。残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》原件。*.大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的****活动的，联合体报价协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体报价协议合同总金额**%以上的，给予联合体*%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。*、失信企业报价加成或者扣分*.对记入诚信档案且在有效期内的失信供应商，参加****活动按照**%/次的报价加成，以加成后报价作为该供应商报价参与评审。供应商失信行为惩戒实行无限制累加制，因其失信行为进行报价加成惩戒后报价超过****预算的，其响应文件按照无效处理。*.供应商参加****活动时，应当就自己的诚信情况在响应文件中进行承诺。 |
| * |
磋商情况公告 |
供应商资格审查情况、磋商情况、报价情况、磋商结果等在********网站公告栏中予以公告。 |
-*-
信誉第*，质量至上
序号应知事项，说明和要求
| * |
磋商保证金 |
根据《****省财政厅关于进*步做好疫情防控期间****工作有关事项的通知》（川财采〔****〕**号)要求，本项目不收取磋商保证金。 |
| * |
磋商文件咨询 |
联系人：****联系电话：***-******** |
| ** |
磋商过程、结果工作咨询 |
联系人：****联系电话：***-******** |
| ** |
成交通知书领取 |
采购结果公告在****省****网站上发布后，请成交供应商凭有效身份证明证件到采购代理机构领取成交通知书。联系电话：***-********联系人：****地址：成都市青羊区北大街**号正成财富领地*栋***号 |
| ** |
供应商询问 |
根据委托代理协议约定，供应商询问由采购代理机构负责答复。联系电话：***-********联系人：****地址：成都市青羊区北大街**号正成财富领地*栋***号 |
| ** |
供应商质疑 |
根据委托代理协议约定，对磋商文件的质疑由采购代理机构负责答复；对磋商过程的质疑由采购代理机构负责答复；对磋商结果的质疑由采购代理机构负责答复。联系电话：***-********联系人：****地址：成都市青羊区北大街**号正成财富领地*栋***号注：根据《中华人民共和国****法》的规定，供应商质疑不得超出磋商文件、磋商过程、磋商结果的范围，供应商针对同*采购程序环节的质疑应在法定质疑期内*次性提出。 |
| ** |
供应商投诉 |
投诉受理单位：本采购项目同级财政部门，即壤塘县财政局。联系电话：****-*******。地址：****自治州壤塘县壤柯镇。 |
-*-
信誉第*，质量至上
序号应知事项，说明和要求
| ** |
****合同公告备案 |
****合同签订之日起*个工作日内，采购人应将****合同在********网公告；****合同签订之日起*个工作日内，****合同将向本采购项目同级财政部门备案。 |
| ** |
采购代理服务费 |
采购代理服务费：按发改办价格[****]***号规定,采购代理服务费，在成交通知书发出后由成交的供应商*次性支付。 |
| ** |
履约保证金 |
金额：履约保证金按合同金额的**%收取。交款方式：银行转账。收款单位：采购人提供。开户行：采购人提供。银行账号：采购人提供。交款时间：成交通知书发放后，采购合同签订前。 |
| ** |
农民工工资保证金 |
金额：成交金额的*%。交款方式：以转账方式交纳到壤塘县人社局民工工资保证金专户收款单位：采购人提供开户行：采购人提供银行账号：采购人提供交款时间：成交通知书发放后，****合同签订前。退还时间：项目竣工验收合格后由中标人提交申请，采购人给予退还。 |
| ** |
备注 |
若磋商文件中其他内容与供应商须知附表内容不*致的，以供应商须知附表为准。 |
| ** |
每家单位限*人参加本次磋商采购活动（建议为参加本项目采购活动的法定代表人（负责人）或授权代表），请参加本次磋商采购活动的人员做好相关疫情防控措施（戴好口罩，做好个人卫生、消毒等工作），自觉接受体温检测、磋商地点相关的防疫管控管理规定等。温馨提示：①因磋商场所的疫情检查，建议参加现场采购活动的人员提前到场，留足时间，可自行提前联系物业管理公司咨询（物业管理公司电话：***********）；②对于现场参加 |
每家单位限*人参加本次磋商采购活动（建议为参加本项目采购活动的法定代表人（负责人）或授权代表），请参加本次磋商采购活动的人员做好相关疫情防控措施（戴好口罩，做好个人卫生、消毒等工作），自觉接受体温检测、磋商地点相关的防疫管控管理规定等。温馨提示：①因磋商场所的疫情检查，建议参加现场采购活动的人员提前到场，留足时间，可自行提前联系物业管理公司咨询（物业管理公司电话：***********）；②对于现场参加 |
-*-
信誉第*，质量至上
序号应知事项，说明和要求
|
采购活动的人员须携带居民身份证，应按《****省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部》的要求准备《****省外出务工人员健康申报证明》，参加现场采购活动的人员应不是来自湖北、广东、重庆等重点疫区的或与有其接触的人员。现场参加的人员因自身原因（包括但不限于因疫情的检查要求（未携带《****省外出务工人员健康申报证明》、来自重点疫区、体温过高等）而不能进入响应文件递交地点等）不能在响应文件递交截止前将响应文件递交的，其责任自负。 |
-**-
信誉第*，质量至上
（*）/%的工程款；
（*）其他方式:。
**.*.*质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第(*)种方式：
（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包
括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；
（*）其他扣留方式:/。
关于质量保证金的补充约定：/。
**.*保修
**.*.*保修责任
工程保修期为：*年。
**.*.*修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：/。
**.违约
**.*发包人违约
**.*.*发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：按通用条款**.*.*条执行，。
**.*.*发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：按
通用条款**.*.*条执行。
（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：按通用条款
**.*.*条执行。
（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的
工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款**.*.*条执行。
（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因
发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款**.*.*
条执行。
（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款**.*.*条
执行。
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
的违约责任：按通用条款**.*.*条执行。
（*）其他：无。
**.*.*因发包人违约解除合同
承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满*天后发包人仍不纠
正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
**.*承包人违约
**.*.*承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：按通用条款**.*.*条执行。
**
信誉第*，质量至上
**.*.*承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：按通用条款**.*.*条执行。
**.*.*因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款**.*.*条执行。
**.*..*拖欠农民工工资行为、拒不支付或拖欠材料商材料款行为，由发包人从
承包人工程款中直接支付。发生*起因拖欠农民工工资行为、拒不支付或拖欠材料商
材料款引起的上访事件，扣除承包方***元每次的工程款。
**.*.*发包人如因自身原因，未能在合同约定时间期限内支付预付款或进度款，
则发包人违约并承担本合同**.*.*中约定的违约责任，承包人可以以此为由解除合
同，但承包人不得以此为由从事下述行为：
（*）暂停或停止施工。
（*）拖欠民工工资、拖欠经销商材料款，组织或引导农民工、经销商集体上访。
（*）不按国家、省、市、区相关规范及本合同中关于质量、安全、进度等的要求及
约定进行正常施工。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承
包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：按通用条款**.*.*条执行。
**.不可抗力
**.*不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：在合同
履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、
骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
**.*因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支
付。
**.保险
**.*工程保险
关于工程保险的特别约定：/。
**.*其他保险
关于其他保险的约定：/。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：/。
**.*通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：/。
**
信誉第*，质量至上
**.争议解决
**.*争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。
**.*.*争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
**.*.*争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
**.*仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（*）种方式解决：
（*）向仲裁委员会申请仲裁；
（*）向壤塘县人民法院起诉。
**.补充条款
**.*关于审计
合同各方均同意以审计确认后的金额作为工程项目结算的最终金额；审计金额的
增加和减少，合同各方均必须执行。
**.*承包人必须接受壤塘县财政评审价格，不得有异议。
**.*施工期间，承包人还应执行发包人针对本项目制定的质量、安全、进度、计
量、变更、奖励、资金管理等方面的管理办法。在工程实施过程中，如果有新的规程、
办法、规范的颁布实施，本项目将按上级主管部门的决定采用执行，如有费用增减将
按变更设计管理规定办理。
**.*以审计结论作为本项目决算的依据。
发包人(公章)：，承包人(公章)：
地址：，地址：
法定代表人：，法定代表人：
委托代理人：，委托代理人：
电话：，电话：
传真：，传真：
电子信箱：，电子信箱：
开户银行：，开户银行：
账号：，账号：
邮政编码：，邮政编码：
**
信誉第*，质量至上
附件*：
安全生产合同
为在，施工的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好
本项目的安全管理工作，本项目发包人，（以下简称“甲方”）与承包人
（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：
*、甲方职责
*.严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
*.按照“安全第*、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，
做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
*.重要的安全设施必须坚持与主体工程“*同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施
工，同时验收，投入使用。
*.定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
*.组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
*、乙方职责
*、严格遵守国家有关安全生产的法律法规有关安全生产的规定，认真执行工程承包合同
中的有关安全要求。
*、坚持“安全第*、预防为主”和“管生产必须管安全”原则，加强安全生产宣传教育，
增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及
兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理
人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、
检查、总结和评比。
*、建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的建造师到生产工人（包括临时雇请的民
工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，*环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制
做到横向到边，人人有责。建造师是安全生产的第*责任人。现场设置的安全机构，应按施工
人员的*%～*%配备安全员。专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全
机构人员，有权按有管规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生、
*、乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴
-**-
信誉第*，质量至上
力或妨碍治安的行为。
*、乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接收安
全技术教育，熟知和遵守本公众和各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格折方
准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇
驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，结果专业培训，获得（安全操作合格证）后，
方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，建造师必须承担管理责任。
*、对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工
人员都应该熟悉消防设备的性能和使用方法：乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其
他方式转让任何其它人，或允许、容忍上述同样行为。
*、操作人员上岗，必须按规定穿戴防备用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动
防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防备用品的人员不的上岗。
*、所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字或盖章记录，
摆正其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
*、施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施
工现场必须具备有相关的安全标志牌。
**、乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案：
如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规
定，及时上报有关部门。并坚持“*不放过”的原则，严肃处理相关责任人。
*、违约责任
如应甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。
*、其他
本工程安全生产合同，作为施工合同附件，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加
盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。
-**-
信誉第*，质量至上
甲方单位：，乙方单位：
法定代表人：，法定代表人：
委托代理人：，委托代理人：
地址：，地址：
电话：，电话：
-**-
信誉第*，质量至上
附件*：
建设工程廉政合同
发包人（全称）：
承包人（全称）：
根据及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建
设高效优质，保证建设资金的安全和有关使用以及投效益，，建
设工程的项目法人（以下称甲方）与施工单位（以下称乙方），特订立如下合同。
第*条甲乙双方的权利和义务
（*）严格遵守党和国家有关法律法规及国土资源部门的有关规定。
(*)严格执行，建设工程的合同文件，自觉按合同办事。
（*）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合
同档另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。
（*）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真
查处违法违纪行为。
（*）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。
（*）发现对严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理
并要求告知处理结果的权利。
第*条甲方义务
（*）甲方及其工作人员不得索要或接收乙方的礼金、有价证卷和贵重物品，不得在乙方
报销任何应由甲方或者个人支付的费用等。
（*）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动，不得接收乙方提供的通
讯工具、交通工具和高档办公用品等。
（*）甲方及其工作人员不得要求或者接收乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子
女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。
（*）甲方工作人员的配偶，子女等直系亲属不得从事与甲方工程有关的材料设备供应，
-**-
信誉第*，质量至上
工程分包、劳务等经济活动等。
（*）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位，不得要求乙方购买合同规
定外的材料和设备。
第*条乙方义务
(*)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金。有价证卷，贵重礼品。
(*)乙方不得已任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的各种费用。
(*)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。
(*)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
第*条违约责任
(*)甲方以及工作人员违反合本同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政
纪或组织处理，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究形式责任；给乙方单位造成经济损失的，应由
甲方给予赔偿。
(*)乙方及其工作人员违反本合同第*、*条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政
纪或组织处理，给甲方造成经济损失的，乙方应予以赔偿；情节严重的，甲方建议上级建设主
管部门给予乙方至少*年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。
第*条双方约定
本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。甲方或甲方上级单位的纪检监察
机关约请乙方或以防上级单位纪检监察机关对本合同履行情况进行检查，提出在本合同规定范
围内的裁定意见。
第*条本合同有效期为甲乙双方签署之日起至项目竣工验收后止。
第*条本合同作为，施工合用的附件，与施工合同具有
同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。
第*条本合同甲、乙双方各执*份，送交双方监督单位*份。
甲方单位：，乙方单位：
法定代表人：，法定代表人：
委托代理人：，委托代理人：
-**-
信誉第*，质量至上
地址：，地址：
电话：，电话：
年月日，年月日
附件*：
工程质量保修书
发包人（全称）：
承包人（全称）：
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商*
致就，施工（工程全称）签订工程质量保修书。
*、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、
房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以
及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：
无。
*、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
*．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
*．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为年；
*．装修工程为/年；
*．电气管线、给排水管道、设备安装工程为/年；
*．供热与供冷系统为/个采暖期、供冷期；
*．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为/年；
*．其他项目保修期限约定如下：
/。
-**-
信誉第*，质量至上
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
*、缺陷责任期
工程缺陷责任期为个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先
于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
*、质量保修责任
*．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起*天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
*．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
*．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即
向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应
资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
*．质量保修完成后，由发包人组织验收。
*、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
*、双方约定的其他工程质量保修事项：无。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有
效期限至保修期满。
发包人(公章)：，承包人(公章)：
地址：，地址：
法定代表人(签字)：，法定代表人(签字)：
委托代理人(签字)：，委托代理人(签字)：
电话：，电话：
传真：，传真：
开户银行：，开户银行：
账号：，账号：
邮政编码：，邮政编码：
-**-
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
