****年****区高标准农田建设项目工程施工
施工合同
合同编号:********-**-*****-****
发包人:****市****区农业农村局
承包人:钦州市金海水电建筑工程有限公司
****年**月
第*部分合同协议书
发包人:****市****区农业农村局
承包人:钦州市金海水电建筑工程有限公司
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法
律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就****年****区
高标准农田建设项目工程施工**标段工程施工及有关事项协商*致,共同达
成如下协议:
*、工程概况
*.工程名称:****年****区高标准农田建设项目工程施工。
*.工程地点:****区新桥镇。
*.工程立项批准文号:玉市农复(****)**号。
*.资金来源:财政专项资金。
*.工程内容:投标清单内包含的内容。
群体工程应附《承包人承揽工程项目*览表》(附件*)
*.工程承包范围
**标段新桥镇(富寨村、辛仓村、新沙村、阳岗村)高标准农田建设工
程施工。
*、合同工期
计划开工日期:****年**月**日。
计划竣*日期:****年*月**日。
工期总日历天数:***天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期
计算的工期天数不*致的,以工期总日历天数为准。
*、质量标准
工程质量符国家建筑工程质量验收规范合格标准。
*、签约合同价与合同价格形式
*.签约合同价为:
*
人民币(大写):********圆整(¥:*******.**元);该合同总
价款为含税价格,增值税率*%,发票种类为增值税发票。发票税率随国家税
务总局政策变化而变动。
为了节约国家财政资金,由发包人与承包人另行签订中供材料(水、电、
动力)补充协议,改按简易计税方法计算增值税。
*.合同价格形式:固定综合单价包干。
*、项目经理
承包人项目经理:梁毅。
*、合同文件构成
本协议书与下列文件*起构成合同文件:
(*)中标通知书(如果有);
(*)投标函及其附录(如果有);
(*)专用合同条款及其附件
(*)通用合同条款
(*)技术标准和要求;
(*)已标价工程量清单或预算书
(*)图纸;
(*)其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成
部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修
改,属于同*类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件
须经合同当事人签字或盖章。
*、承诺
*.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金****
照合同约定的期限和方式支付合同价款
*
*.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质
量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的
工程维修责任。
*.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就
同*工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
*、词语含义
本协议书中词语含义与第*部分通用合同条款中赋予的含义相同。
*、签订时间
本合同于****年**月**日签订。
*、签订地点
本合同在****区农业农村局签订。
**、补充协议
合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成
部分。
**、合同生效
本合同自合同签订之日起生效。
**、合同份数
本合同*式**份,均具有同等法律效力,发包人执*份,承包人执
*份。
承包人:钦州市金海水电建筑工程
发包人:****市****区农业农村局
有限公司
公章)
公章
法定代表人或其委托代理人
法定代表人或其委托
(签字)
(签字
社会信用代码:
社会信用代码:
地址:****市****区农业农村局地址:钦州市沙井大道**号
邮政编码:******邮政编码:******
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
电话:****-*******电话:****-*******
传真:****-*******传真:****-*******
电子信箱:*****@***.***电子信箱:
开户银行:开户银行:建行钦州新兴街支行
帐号:帐号:********************
**
第*部分通用合同条款
采用《建设工程施工合同(示范文本)》(**-****-****)。
第*部分专用合同条款
专用合同条款
*.*般约定
*.*词语定义
*.*.*合同
*.*.*.**其他合同文件包括:见第*部分*。
*.*.*合同当事人及其他相关方
*.*.*.*监理人
名称:****方宙工程咨询有限公司;
资质类别和等级:水利工程乙级
联系电话:****-*******
****-*******(****办)
电子信箱:
通信地址:南宁市江南区星光大道*-*号泰富大厦**层***-*室。
*.*.*.*设计人:
名称:****江河水利电力建筑设计有限公司
资质类别和等级:水利行业专业丙级
联系电话:****-*******
电子信箱:
通信地址:****南宁市安吉大道**号时华大夏*座*楼,邮编:******。
*.*法律
适用于合同的其他规范性文件:现行的国家法律和行政法规、工程所在
地政府的有关文件法规和规章。
*.*标准和规范
*
*.*.*适用于工程的标准规范包括:现行的国家标准和规范、行业标准、
规范等。
*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称:不提供
发包人提供国外标准、规范的份数:无;
发包人提供国外标准、规范的名称:无。
*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求:无。
*.*图纸和承包人文件
*.*.*图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限:开工前*天
双方协商
发包人向承包人提供图纸的数量:
发包人向承包人提供图纸的内容:经评审的施工图纸。
*.*.*承包人文件
需要由承包人提供的文件,包括:
承包人提供的文件的期限为:
承包人提供的文件的数量为:
承包人提供的文件的形式为:
发包人审批承包人文件的期限:
*.*.*现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定:开工前*天,由业主组织
*.*联络
*.*.*发包人和承包人应当在*天内将与合同有关的通知、批准、证明、
证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达
对方当事人。
*.*.*发包人接收文件的地点:同发包人办公地址:
发包人指定的接收人为:业主派驻现场代表。
承包人接收文件的地点:承包人施工现场项目部
*
&**;
承包人指定的接收人为:项目经理。
监理人接收文件的地点:承包人施工现场监理办公室
监理人指定的接收人为:总监或总监代表。
*.**交通运输
*.**.*出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定:双方协商
*.**.*场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定:无
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施
的约定:无。
*.**.*超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费
用由承包人承担。
*.**知识产权
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或
委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的
著作权的归属:
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求。
*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属:
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求:
*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用
费的承担方式:
*
*.**工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时,是否调整合同价格:调整。
允许调整合同价格的工程量偏差范围:±*%。
*.发包人
*
*.*发包人代表
发包人代表:
姓名:
身份证号:*:
职务:
联系电话:*
电子信箱:
通信地址:*
发包人对发包人代表的授权范围如下:。
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供
*.*.*提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求:开工前*天
*.*.*提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件,包括:开工前*天。
*.*资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求:开工前*天
发包人是否提供支付担保:无。
发包人提供支付担保的形式:无
*.承包人
*.*承包人的*般义务
(*)承包人提交的竣工资料的内容:竣工图、结算书。
承包人需要提交的竣工资料套数:完整*套。
承包人提交的竣工资料的费用承担:无。
承包人提交的竣工资料移交时间:竣工验收合格后*天内
承包人提交的竣工资料形式要求:纸质。
(*)承包人应履行的其他义务:工程移交前的保护工作
*.*项目经理
*.*.*项日经理
姓名:梁毅
身份证号:******************:
建造师执业资格等级:
建造师注册证书号:桂************
建造师执业印章号:
安全生产考核台格证书号:桂水安*(****)*****
联系电话:***********:
电子信箱:
通信地址:钦州市钦南北部湾北大道**号
承包人对项目经理的授权范围如下:组织现场施工。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求:项目负责人(项目经理)每
月到位率必须不少于**天,每天不少于*小时。
承包人未提交劳动合同,以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约
责任:由承包单位负责。
项目经理未经批准,擅自离开施工现场的违约责任:按*.*执行。
*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任:按*.*执行。
*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任:按*.*执行
*.*承包人人员
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任:承包人主要施
工管理人员擅自离开施工现场的违约责任及根据发包方确定对承包方实施签
到管理即实施签到表签到管理(格式见合同附件*):项目经理每月在岗带
班时间不得少于当月施工时间的**天。未经发包人同意或正当理由,项目经
理、安全员每月在岗带班时间少于当月施工时间**天,少在岗带班*天,发
包人有权处违约金****元/人·次(人民币)。未经发包人同意,项目技术负
**
我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向
你方支付工程款的,由我方在保证金额内代为支付。
*、代偿的安排
*.你方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知
及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求
索赔的金额,支付款项应到达的账号。
*.在出现你方与发包人因工程质量发生争议,发包人拒绝向你
方支付工程款的情形时,你方要求我方履行保证责任代为支付的,需
提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
*.我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后*天内无
条件支付。
*、保证责任的解除
*.在本保函承诺的保证期间内,你方未书面向我方主张保证责
任的,自保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
*.发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的,自本
保函承诺的保证期间届满次日起,我方保证责任解除。
*.我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函
保证金额时,自我方向你方支付(支付款项从我方账户划出)之日起
保证责任即解除。
*按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形
的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。
*.我方解除保证责任后,你方应自我方保证责任解除之日起个
**
工作日内,将本保函原件返还我方。
*、免责条款
*.因你方违约致使发包人不能履行义务的,我方不承担保证责
任。
*.依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定,免除发包
人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。
*.你方与发包人协议变更主合同的,如加重发包人责任致使我
方保证责任加重的,需征得我方书面同意,否则我方不再承担因此而
加重部分的保证责任,但主合同第**条(变更)约定的变更不受本
款限制。
*.因不可抗力造成发包人不能履行义务的,我方不承担保证责
任。
*、争议解决
因本保函或本保函相关事项发生的纠纷,可由双方协商解决,协
商不成的,按下列第种方式解决:
(*)向仲裁委员会申请仲裁;
(*)向人民法院起诉。
*、保函的生效
本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字并加盖公章之
日起生效。
**
*
担保人:(盖单位章)
法定代表人或其委托代理人:(签字)
地址:
邮政编码:
电话:
传真:
年平月日
**
附件*:
承包人主要施工管理人员表
名称 |
名称 |
名称 |
姓名 |
姓名 |
姓名 |
姓名 |
职务 |
职称 |
职称 |
职称 |
职称 |
计划进场时间 |
计划进场时间 |
项目主管 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目经理 |
梁毅 |
梁毅 |
梁毅 |
高级工程师 |
高级工程师 |
高级工程师 |
|
|
|
|
|
|
项目副经理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
技术负责人 |
杨春梅 |
杨春梅 |
杨春梅 |
工程师 |
工程师 |
工程师 |
|
|
|
|
|
|
造价管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量管理 |
韦力国 |
韦力国 |
韦力国 |
工程师 |
工程师 |
工程师 |
|
|
|
|
|
|
质量管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
质量管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
材料管理 |
罩鹏 |
罩鹏 |
罩鹏 |
工程师 |
工程师 |
工程师 |
|
|
|
|
|
|
计划管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安全管理 |
陈有军 |
陈有军 |
陈有军 |
工程师 |
工程师 |
工程师 |
|
|
|
|
|
|
安全管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
安全管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*、总部人员
现场人员
*、
**
附件*:
承包人用于本工程施工的机械设备表
序号 |
设备名称 |
型号规格数量国别制造额定功率生产用于施备注产地年份(**)能力工部位 |
|
|
单斗挖掘机液压斗容** |
液压斗容*中国****良好整个工程!** |
|
* |
单斗挖掘机液压斗容*.** |
液压斗容*中国****良好**.**整个工程 |
|
* |
推土机功率**** |
功率*****中国****功率****良好整个工程/ |
|
* |
压路机内燃重量**~*** |
内燃重量*中国****整个工程**~***良好/ |
|
* |
蛙式夯实机功率*.*** |
功率*.*****中国****功率*.***良好整个工程/ |
|
* |
砂浆搅拌机出料*.** |
出料*.****中国****良好整个工程* |
|
* |
混凝土搅拌机出料*.** |
出料*.****中国****良好整个工程 |
|
* |
振动器插入式功率*.*** |
插入式功插入式*率*.****中国****功率良好整个工程*.*** |
|
* |
振动器平板式功率*.*** |
平板式功平板式率*.****中国****功率良好整个工程**.*** |
|
** |
振动器变频机组容量*.**** |
变频机组变频机容量*.*****中国****组容量良好整个工程*.**** |
|
** |
风(砂)水枪耗风量**/*** |
耗风量***中国****/***良好整个工程 |
|
** |
载重汽车载重量** |
载重量***中国****良好整个工程 |
|
**
** |
自卸汽车载重量*.** |
载重量*.** |
中国***** |
|
良好 |
整个工程 |
|
** |
双胶轮车 |
|
中国****** |
|
良好 |
整个工程 |
|
** |
平车窄轨载重量** |
窄轨载重量** |
中国***** |
|
良好 |
整个工程 |
|
** |
汽车起重机起重量** |
起重量** |
中国***** |
|
良好 |
整个工程 |
|
** |
离心水泵单级双吸功率**** |
单级双吸功率**** |
中国***** |
单级双吸功率**** |
良好 |
整个工程 |
|
** |
试压泵*.**** |
*.**** |
*中国**** |
*.**** |
良好 |
整个工程 |
|
** |
电焊机交流***** |
交流***** |
*中国**** |
交流***** |
良好 |
整个工程 |
|
** |
钢筋弯曲机直径*~** |
直径*~** |
*中国**** |
|
良好 |
整个工程 |
/ |
** |
钢筋切断机功率**** |
功率**** |
*中国**** |
功率**** |
良好 |
整个工程 |
|
** |
剪板机*.***×****** |
*.********** |
*中国**** |
|
良好 |
整个工程 |
* |
** |
*圆盘锯 |
|
*中国**** |
|
良好 |
整个工程 |
/ |
|
**双面刨床 |
|
*中国**** |
|
良好 |
整个工程 |
|
** |
单斗挖掘机液压斗容*.*** |
液压斗容*.***² |
*中国**** |
|
良好 |
整个工程 |
|
** |
混凝土输送泵输出量***/*** |
输出量*** |
*中国**** |
|
良好 |
整个工程 |
|
**
附件*:
工程质量保修书
发包人(全称):****市****区农业农村局
承包人(全称):钦州市金海水电建筑工程有限公司
为保证****年****区高标准农田建设项目工程施工在合理使用
期限内正常使用,发包人承包人协商*致签订工程质量保修书。承包
人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修
责任。
*、工程质量保修范围和内容
质量保修范围包括拦河坝、砼渠道、渠系建筑物、小型蓄排水工
程及田间道路等。具体质量保修内容双方约定如下:
*、质量保修期
质量保修从工程实际竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的
工程,按单项工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定,结
合具体工程约定质量保修期为:*年
*、质量保修责任
*、属于保修范围和内容的项目,承包人应在接到通知之日起*
天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理,发包人可委托其他
人员修理,保修费用从质量保修金内扣除。
*、发生须紧急抢修事故(如拦河坝、衬砌渠道、渠道建筑物、
小型蓄排水工程及田间道路损坏等),承包人接到事故通知后,应立
即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故,抢修费用由发
包人承担。
*、在国家规定的工程合理使用期限内,承包人确保拦河坝、衬
砌渠道、渠道建筑物、小型蓄排水及田间道路等工程质量。因承包人
原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,承包人应承
担损害赔偿责任。
*、质量保修金的支付
本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为工
程结算总价*%。
**
质量保修金银行利率为无。
*、其他
双方约定的其他工程质量保修事项:无。
本工程质量保修书作为施工合同附件,由施工合同发包人承包人
双方共同签署。
发包人(公章
承包人(公章)
法定代表人或
委托代理人(签字
法定代表人(签字)
****年**月**日
年月日
**
附件*:
(项目名称)承包方管理人员签到表
日期:年月日工期:日历天
|
项目经理 |
|
|
|
|
安全员 |
|
|
|
承包方签到表 |
人员 |
是否到场 |
签名 |
备注 |
|
技术负责人 |
|
|
|
|
施工员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现场监理员或发包方代表确认签字: |
现场监理员或发包方代表确认签字: |
现场监理员或发包方代表确认签字: |
现场监理员或发包方代表确认签字: |
现场监理员或发包方代表确认签字: |
注:为了使本工程项目建筑施工质量达到验收规范合格标准,经发包方要求,对承包方实施签到表管理。
**