津市
小型建设工程施工合同
(**冖****-***)
工程名称:工旦璧次丛匝*造建设项目
肛包
*程编号:****-**-****-***
建设单仃,玉崖主受迤亟工上*镇Κ民邋庭
施工羊位:玉垒王佥芷参*^程有限公司
签订日期:匹⒛~午**月**日
****市城乡建设委员会
监制
****市工商行政管理局
****市
小型建设工程施工合同
（**-****-***）
工程名称：工口镇农村测所改造建设项目
第*包
工程编号：****-**-****-***
建设单位：****市****区王口镇人民政府
施工单位：天*合建筑工程有限公司
签订日期：****年**月**日
****市城乡建设委员会
监制
****市工商行政管理局
建设工程施工合同
甲方(发包人):****市****区王口镇人民政府
乙方(承包人):****
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的
原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。
第*条工程概况。
*.*工程名称:王口镇农村厕所改造建设项目第*包
工程地点:****市****市****区王口镇
工程内容:具体内容详见项目需求工程量清单。
承包范围:建设单位所发图纸及工程量清单。
*,*开工日期:⒛⒛年**月**日
竣工日期:⒛⒛年**月**日
总日历日期:**日历日
*.*质量等级:达到国家施工验收规范合格标准。
*.*合同价款:************元整
(小写:****⒄*元)
第*条合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件包括:
*、本合同协议书*、中标通知书
*、招、投标书及其附件*、本合同专用条款
*、本合同通用条款*、标准、规范及有关技术文件
*、图纸*、工程量清单
*、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
第*条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
*.*合同语言:本合同除使用汉语外,不使用其他语言文字。
*.*适用法律法规:按照国家法津法规、行政法规、****市法规条例规定执行
*.*适用标准、规范:按国家及建设部标准、规范、行业标准、现行质量评定标
准、施工技术验收规范及****市有关技术规程。
第*条图纸。
*.*图纸提供日期:⒛⒛年**月**日前
*.*图纸提供套数:*套。
*.*图纸特殊保密要求和费用:无约定
建设工程施工合同
甲方（发包人）：****市****区王口镇人民政府
乙方（承包人）：****
按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的
原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议。
第*条工程概况。
*.*工程名称：王口镇农村厕所改造建设项目第*包
工程地点：****市****市****区王口镇
工程内容：具体内容详见项目需求工程量清单。
承包范围：建设单位所发图纸及工程量清单。
*.*开工日期：****年**月**日
竣工日期：*****年**月**日
总日历日期：**日历日
*.*质量等级：达到国家施工验收规范合格标准。
*.*合同价款：************元整
（小写：*******元）
第*条合同文件及解释顺序。
组成本合同的文件包括：
*、本合同协议书*、中标通知书
*、招、投标书及其附件*、本合同专用条款
*、本合同通用条款*、标准、规范及有关技术文件
*、图纸*、工程量清单
*、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分
第*条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。
*.*合同语言：本合同除使用汉语外，不使用其他语言文字。
*.*适用法律法规：按照国家法津法规、行政法规、****市法规条例规定执行
*.*适用标准、规范：按国家及建设部标准、规范、行业标准、现行质量评定标
准、施工技术验收规范及****市有关技术规程。
第*条图纸。
****年**月**日前
*.*图纸提供日期：*
*.*图纸提供套数：*套。
*.*图纸特殊保密要求和费用：无约定
*
第*条甲方驻工地代表。
*.*甲方驻工地代表及委派人员名单:
*.*实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):
第*条乙方驻工地代表。姓名:杨秀海职务:项目经理
第*条甲方工作。
*.*施工场地具备开工条件和完成时间的要求:开工前施工现场必须具备施工条件。
*.*水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:⒛⒛年**
月**日开工前接至施工现场,并满足施工要求。
*.*施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:⒛⒛年**
月**日开工前场地满足施工运输需要。
*.*工程地质和地下管网线路资料的提供时间:开工前提供
*.*办理证件、批件的名称和完成时间:凡应由发包人办理的所有施工所需证件、
批件等开工前应完成
*.*水准点与座标控制点位置提供和交验要求:开工前现场交验,发包人、承包人、
监理*方共同参加并做好文字记录,*方签字后生效,归档备查。
*.*会审图纸和设计交底的时间:随同工程进度随时安排。
*.*施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:执行通用条款第*.*(*)款规
定执行
第*条乙方工作。
*.*施工图和配套设计名称、完成时间及要求:无约定
*.*提供计划、报表的名称、时间和份数:每月**日提供进度报表*份
*.*承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求:执行通用条款第*.*
(*)款规定执行,施工范围内安全保卫和非夜间施工照明全部由承包人负责。
*.*向甲方代表提供办公和生活设施的要求:无约定
*.*对施工现场交通和噪音的要求:执行通用条款第*.*(*)款规执行
*.*成品保护的要求:执行通用条款第*.*(*)款规定执行
*.*施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:执行通用条款第*.*(*)款规
定执行
*.*施工场地整洁卫生的要求:按现场文明施工要求及管理条例执行
第*条进度计划。
*.*乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:总的施工组织设计
方案和进度计划在开工前报发包方工程师审定,进度报表每月**日提供发包人。
*.*甲方代表批准的时间:⒛⒛年**月**日
第**条延期开工。
第*条甲方驻工地代表。
*.*甲方驻工地代表及委派人员名单：
*.*实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围（如果有）：
第*条乙方驻工地代表。姓名：杨秀海职务：项目经理
第*条甲方工作。
*.*施工场地具备开工条件和完成时间的要求：开工前施工现场必须具备施工条件。
*.*水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求：****年**
月**日开工前接至施工现场，并满足施工要求。
*.*施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点：****年**
月**日开工前场地满足施工运输需要。
*.*工程地质和地下管网线路资料的提供时间：开工前提供
*.*办理证件、批件的名称和完成时间：凡应由发包人办理的所有施工所需证件、
批件等开工前应完成
*.*水准点与座标控制点位置提供和交验要求：开工前现场交验，发包人、承包人、
监理*方共同参加并做好文字记录，*方签字后生效，归档备查。
*.*会审图纸和设计交底的时间：随同工程进度随时安排。
*.*施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：执行通用条款第*.*（*）款规
定执行
第*条乙方工作。
*.*施工图和配套设计名称、完成时间及要求：无约定
*.*提供计划、报表的名称、时间和份数：每月**日提供进度报表*份
*.*承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：执行通用条款第*.*
（*）款规定执行，施工范围内安全保卫和非夜间施工照明全部由承包人负责。
*.*向甲方代表提供办公和生活设施的要求：无约定
*.*对施工现场交通和噪音的要求：执行通用条款第*.*（*）款规执行
*.*成品保护的要求：执行通用条款第*.*（*）款规定执行
*.*施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求：执行通用条款第*.*（*）款规
定执行
*.*施工场地整洁卫生的要求：按现场文明施工要求及管理条例执行
第*条进度计划。
*.*乙方提供施工组织设计（或施工方案）和进度计划的时间：总的施工组织设计
方案和进度计划在开工前报发包方工程师审定，进度报表每月**日提供发包人。
*.*甲方代表批准的时间：*****年**月**日
第**条延期开工。
*
乙方因故不能按时开工,应在约定的开工日期提前*天,向甲方提出延期开工的
理由和要求。甲方代表应在*天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或*天内不予答
复,工期相应顺延。如乙方理由不充足,甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出
延期开工要求,工期不予顺延。
第**条暂停施工。
甲方代表认为必要时,可提出暂停施工要求并在停工后倜小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后,应及时提出复工要求,甲方代表在**小时内予以答
复。甲方未能在规定时间提出处理意见,或收到乙方复工要求时限内未予答复,乙方
可自行复工,停ェ责任在甲方的,由甲方承担经济支出,工期相应顺延。停工责任在
乙方的,由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复,施工无法进行,乙方
可认为甲方己部分或全部取消合同,由甲方承担违约责任。
第**条工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的,经甲方代表确认,工期相应顺延。
**.*工程量变化和设计变更。
**.**周内,非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过*小时。
**.*施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
**.*甲方未按约定时间供应材料,甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意
给予顺延的情况。
**.*不可抗力(指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、
火灾,以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾
害)。
乙方在以上情况发生后*天内向甲方提出报告,甲方在收到报告后*天内予以确
认答复,逾期不答复,乙方即可视为延期要求已被确认。非上述原因,工程不能按合
同工期竣工,乙方承担违约责任。
第**条工期提前。甲方要求工期提前的由甲方支付赶工期发生的相关费用,乙
方原因工期提前的,费用由乙方承担。
第**条检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工,
随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件,并按甲方代
表及委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用。
因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出,由甲方承担。
以上检查检验合格后,又发现由乙方原因引起的质量问题,仍由乙方承担责任和
发生的费用,赔偿甲方的有关损失,工期相应顺延。
乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前*天，向甲方提出延期开工的
理由和要求。甲方代表应在*天内书面答复乙方。甲方同意延期要求或*天内不予答
复，工期相应顺延。如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出
延期开工要求，工期不予顺延。
第**条暂停施工。
甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后**小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在**小时内予以答
复。甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方
可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。停工责任在
乙方的，由乙方承担发生的费用。因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方
可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。
第**条工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
**.*工程量变化和设计变更。
**.**周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过*小时。
**.*施工中遇到不可预见障碍物或古墓、文物、流沙等需处理时。
**.*甲方未按约定时间供应材料，甲方未按时拨付工程款及甲方代表签认同意
给予顺延的情况。
**.*不可抗力（指战争、动乱、空气飞行体坠落或其它非甲乙双方造成的爆炸、
火灾，以及协议条款约定的等级以上的风、雨、雪、震等对工程造成损害的自然灾
害）。
乙方在以上情况发生后*天内向甲方提出报告，甲方在收到报告后*天内予以确
认答复，逾期不答复，乙方即可视为延期要求已被确认。非上述原因，工程不能按合
同工期竣工，乙方承担违约责任。
第**条工期提前。甲方要求工期提前的由甲方支付赶工期发生的相关费用，乙
方原因工期提前的，费用由乙方承担。
第**条检查和返工。
乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表依据合同发出的指令施工，
随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验、为检查检验提供便利条件，并按甲方代
表及委派人员的要求返工、修改，承担由自身原因导致返工、修改的费用。
因甲方不正确纠正或其它非乙方原因引起的经济支出，由甲方承担。
以上检查检验合格后，又发现由乙方原因引起的质量问题，仍由乙方承担责任和
发生的费用，赔偿甲方的有关损失，工期相应顺延。
*
以上检查检验不应影响施工正常进行,如影响施工正常进行,检查检验不合格,
影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担,相
应顺延工期。
第**条工程质量等级。
**.*工程质量等级要求的经济支出:工程质量等级为合格
**.*质量评定仲裁部门名称:
第**条隐蔽工程、中间验收。
**.*中间验收部位和时间:工程具备覆盖、掩埋条件或达到条款约定的部位,乙
方白检合格后在隐蔽施工前**小时通知甲方验收,验收合格后方可进行隐蔽工程施工。
第**条试车。无约定
第**条验收和重新检验。
甲方代表不能按时参加验收或试车,须在开始验收或试车**小时前向乙方提出延
期要求,延期不能超过*天,甲方代表不能按时参加验收或试车,甲方代表未能按以
上时间提出延期要求,不参加验收或试车,乙方可自行组织验收或试车,甲方应承认
验收或试车记录。
无论甲方代表是否参加验收,当其提出对己经隐蔽工程的前*道工序重新检验的
要求时,乙方应按要求进行剥露,并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格,甲方
承担由此发生的经济支出,赔偿乙方损失,并相应顺延工期。检验不合格,乙方承担
发生的费用,工期也予顺延。
第**条合同价款及调整。
以最终实际工程量结算。
第⒛条工程预付款。
⒛。*预付工程款总金额:无约定
⒛。*预付时间和比例:无
⒛。*扣回时间和比例:且
⒛。*甲方不按时付款应承担的违约责任:*
第**条工程量的核实确认。
**.*乙方提交工程量报告的时间和要求:每月**前提交工程量报告
第**条工程款支付。
工程款支付方式:工程竣工验收合格后付至工程结算款的**%,工程保修期内未出
现质量问题时,保修期满*年后,付至工程结算款的****/*。
第**条甲方供应材料设备。
**.*甲方供应材料、设备的要求(附清单):不采用
第**条乙方采购材料设备。
以上检查检验不应影响施工正常进行，如影响施工正常进行，检查检验不合格，
影响正常施工的费用由乙方承担。除此之外影响正常施工的经济支出由甲方承担，相
应顺延工期。
第**条工程质量等级。
**.*工程质量等级要求的经济支出：工程质量等级为合格
**.*质量评定仲裁部门名称：
第**条隐蔽工程、中间验收。
**.*中间验收部位和时间：工程具备覆盖、掩埋条件或达到条款约定的部位，乙
方自检合格后在隐蔽施工前**小时通知甲方验收，验收合格后方可进行隐蔽工程施工。
第**条试车。无约定
第**条验收和重新检验。
甲方代表不能按时参加验收或试车，须在开始验收或试车**小时前向乙方提出延
期要求，延期不能超过*天，甲方代表不能按时参加验收或试车，甲方代表未能按以
上时间提出延期要求，不参加验收或试车，乙方可自行组织验收或试车，甲方应承认
验收或试车记录。
无论甲方代表是否参加验收，当其提出对已经隐蔽工程的前*道工序重新检验的
要求时，乙方应按要求进行剥露，并在检验后重新进行覆盖或修复。检验合格，甲方
承担由此发生的经济支出，赔偿乙方损失，并相应顺延工期。检验不合格，乙方承担
发生的费用，工期也予顺延。
第**条合同价款及调整。
以最终实际工程量结算。
第**条工程预付款。
**.*预付工程款总金额：无约定
**.*预付时间和比例：无
**.*扣回时间和比例：无
**.*甲方不按时付款应承担的违约责任：无
第**条工程量的核实确认。
**.*乙方提交工程量报告的时间和要求：每月**前提交工程量报告
第**条工程款支付。
工程款支付方式：工程竣工验收合格后付至工程结算款的**%，工程保修期内未出
现质量问题时，保修期满*年后，付至工程结算款的***%。
第**条甲方供应材料设备。
**.*甲方供应材料、设备的要求（附清单）：不采用
第**条乙方采购材料设备。
*
**.*乙方按照设计和规范要求采购工程需要的材料设备,并提供产品合格证明。
在材料设备到货**小时前通知甲方代表验收。
**.*违约责任:对乙方采购材料设备与设计和规范要求不符的产品,甲方代表
拒绝验收,由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场,重新采购符合要求的产品,
承担由此发生的费用,工期不予顺延。甲方不能按时到场验收,验收后发现材料设各
(设备经试车后)不符合规范和设计要求,仍由乙方修复或拆除及重新采购,并承担
发生的费用,赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。
**.*乙方需使用代用材料时,须经甲方代表批准方可使用,由此增减的费用双
方议定。
第**条设计变更。
施工中甲方对原设计进行变更,经批准后,应在变更前**天(重大设计变更前⒛
天)向乙方发出书面变更通知,乙方按通知进行变更,否则,乙方有权拒绝变更。因
变更导致的经济支出和乙方损失,由甲方承担,延误的工期相应顺延。
施工中乙方对原设计提出的变更要求,经甲方和有关单位批准后方可实施。乙方
未经批准不得擅自变更设计,否则,因变更导致的经济损失,由乙方承担,工期不予
顺延。
第**条确定变更价款。
根据工程承包方式及本协议条款第**条发生的设计变更、并按第**条中确定的
工程款(进度款)支付方式支付工程变更价款:
**.*乙方收到变更通知后*天内(重大变更**天内)提出变更价款报告的完整
资料。
**.*甲方收到变更价款报告之日起*天内(重大变更**天内)予以签认,无正
当理由不签认时自变更价款报告送达之日起**天自行生效,由此延误的工期相应顺延。
**.*双方对变更价款不能达成*致意见时,按第**条约定的办法解决。
第**条竣工验收。
**.*乙方提交竣工资料和验收报告的时间:工程完工后**天内
**.*乙方提交竣工图的时间和份数:工程完工后**天内提交竣工图*份
第⒛条竣工结算。
**.*结算方式:甲乙双方办理工程竣工验收手续后,应按照施工合同签订的承包
方式,及约定的工程价款变更方式,由双方进行工程竣工结算(群体工程以单位工程
为准)。
**.*乙方提交结算报告的时间:乙方在竣工工程验收后**天内向甲方递交竣工结
算报告及完整的结算资料。
**.*甲方批准结算报告的时间:甲方自签收竣工结算报告资料之日起**天内提出
审核意见并予以签认,取得《建设工程质量合格证书》后拨付工程尾款。
**.*乙方按照设计和规范要求采购工程需要的材料设备，并提供产品合格证明。
在材料设备到货**小时前通知甲方代表验收。
**.*违约责任：对乙方采购材料设备与设计和规范要求不符的产品，甲方代表
拒绝验收，由乙方按甲方代表要求的时间运出施工现场，重新采购符合要求的产品，
承担由此发生的费用，工期不予顺延。甲方不能按时到场验收，验收后发现材料设备
（设备经试车后）不符合规范和设计要求，仍由乙方修复或拆除及重新采购，并承担
发生的费用，赔偿甲方的损失。由此延误的工期相应顺延。
**.*乙方需使用代用材料时，须经甲方代表批准方可使用，由此增减的费用双
方议定。
第**条设计变更。
施工中甲方对原设计进行变更，经批准后，应在变更前**天（重大设计变更前**
天）向乙方发出书面变更通知，乙方按通知进行变更，否则，乙方有权拒绝变更。因
变更导致的经济支出和乙方损失，由甲方承担，延误的工期相应顺延。
施工中乙方对原设计提出的变更要求，经甲方和有关单位批准后方可实施。乙方
未经批准不得擅自变更设计，否则，因变更导致的经济损失，由乙方承担，工期不予
顺延。
第**条确定变更价款。
根据工程承包方式及本协议条款第**条发生的设计变更、并按第**条中确定的
工程款（进度款）支付方式支付工程变更价款：
**.*乙方收到变更通知后*天内（重大变更**天内）提出变更价款报告的完整
资料。
**.*甲方收到变更价款报告之日起*天内（重大变更**天内）予以签认，无正
当理由不签认时自变更价款报告送达之日起**天自行生效，由此延误的工期相应顺延。
**.*双方对变更价款不能达成*致意见时，按第**条约定的办法解决。
第**条竣工验收。
**.*乙方提交竣工资料和验收报告的时间：工程完工后**天内
**.*乙方提交竣工图的时间和份数：工程完工后**天内提交竣工图*份
第**条竣工结算。
**.*结算方式：甲乙双方办理工程竣工验收手续后，应按照施工合同签订的承包
方式，及约定的工程价款变更方式，由双方进行工程竣工结算（群体工程以单位工程
为准）。
**.*乙方提交结算报告的时间：乙方在竣工工程验收后**天内向甲方递交竣工结
算报告及完整的结算资料。
**.*甲方批准结算报告的时间：甲方自签收竣工结算报告资料之日起**天内提出
审核意见并予以签认，取得《建设工程质量合格证书》后拨付工程尾款。
*
**.*甲方违约的责任：甲方无正当理由收到竣工结算报告后**天内不办理结算，
从第**天起按施工企业向银行计划外贷款的利率支付拖欠工程款额的利息，并承担违
约责任。
第**条保修。
**.*保修内容、范围；乙方应按国家和本市有关规定进行保修。
**.*保修期限：*年
**.*保修金额和支付方法：见第**条工程款支付。
**.*保修金利率：无约定
第**条争议。
双方约定，在履行合同过程中产生争议时，请建设行政主管部门调解。
调解不成时，采取第*种方式解决：
（*）向****仲裁委员会提请仲裁；
（*）向人民法院提请诉讼。
第**条违约。
甲方代表不能及时给出必要指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的各项义
务、支付款项及发生其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任（包括支付因其违
约导致乙方增加的经济支出和从应支付之日起计算的应支付款项的利息等），相应顺
延*期：按协议条款约定支付违约金和赔偿因其违约给乙方造成的窝工等损失。
乙方不能按合同工期竣工，施工质量达不到设计和规范的要求，或发生其它使合
间无法履行的行为，甲方代表可通知乙方，按协议条款约定支付违约金，赔偿因其违
药给甲方造成的损失。
除非双方协议将合同终止，或因*方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约
要任后仍应继续履行合同。
因*方违约使合同不能履行，另*方欲中止或解除全部合同，应提前**天通知违
约方后，方可中止或解除合同，由违约方承担违约责任。
第**条索赔。
甲方未能按合同约定履行自己的各项义务、支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，
乙方可以书面形式按以下规定向甲方索赔：
*.有正当索赔理由，且有索赔事件发生时的有关证据；
*．索赔事件发生后**天内，向甲方发出要求索赔的通知；
*甲方在接到索赔通知后**天内给予批准，或要求乙方进*步补充索赔理由和
，甲方在**天内未予答复，应视为该项索赔已经批准。
第**条安全施工。
乙方按有关规定，采取严格的安全防护措施，承担由于自身安全措施不力造成事
故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关
费用。
发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时
按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。
乙方在动力设备、高电压线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临
街交通要道附近施工前，应向甲方代表提出安全保护措施，经甲方代表批准后实施。
由甲方承担防护措施费用。
在有毒有害环境中施工，甲方应按有关规定提供相应的防护措施，并承担有关的
经济支出。
第**条专利技术、特殊工艺和合理化建设无约定。
第**条地下障碍和文物。
乙方在施工中发现文物、古墓、古建筑基础和结构、化石、钱币等有考古、地质
研究等价值的物品或其它影响施工的地下障碍物时，应在*小时内通知甲方代表。双
方报告有关管理部门和采取有效保护措施。并按有关管理部门具体规定处置。甲方承
相由此发生的费用，延误的工期相应顺延。
第**条工程分包。
**.*分包单位和分包工程内容：本工程不允许分包
**.*分包工程价款的结算办法：无
第**条不可抗力。
不可抗力应以国家和本市有关主管部门正式发布为准。不可抗力发生后，乙方应
远速采取措施，尽力减少损失，并在**小时内向甲方代表通报受害情况，灾害继续发
生、乙方应每隔**天向甲方报告*次灾害情况，直到灾害结束。甲方应对灾害处理提
供处要条件。因灾害发生的费用由双方分别承担：
*工程本身的损害由甲方承担；
*.人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用；
*.造成乙方设备、机械的损坏及停工等损失，由乙方承担；
*.所需清理修复工作的责任与费用的承担，双方另签补充协议约定。
第**条保险。
**.*本工程双方约定投保内容如下：
（*）发包人投保内容：无
发包人委托承包人办理的保险事项：无约定
（*）承包人投保内容：工伤险
第**条工程停建或缓建。
*
**.*由于政策变化、不可抗力及甲乙双方之外原因导致工程停建或缓建，使合
同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作；按
甲方要求将自有机构设备和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要条件，支
付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程价款和赔偿乙方有关损失。已经订货
的材料、设备由订方负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方承担。但
未及时退货造成的损失由责任方承担。
**.*由于甲乙任何*方不能按所签合同履约，导致工程停建或缓建，造成的损
失由责任方承担。
第**条合同生效与终止。
**.*合同生效日期：****年**月**日
**.*乙方收到工程竣工结算尾款、交付竣工工程，双方已签订工程保修合同，
乙方向甲方交付保修抵押金后，本合同即告终止。
第**条合同份数：*份
**.*合同副本份数：*份
**.*合同副本的分送责任：乙方负责
**.*合同书制定费用：由乙方承担
合同订立时间：****年**月**日
发包方（章）：****市****区王口镇人民政府
承包方（章）：*****合建筑工程有
限公司
地址：****市****区王口镇
地址：****市****区****镇北华路与
春熙道交口禹州尊府*号楼****
注定代表人：
法定代表人：马宝苓
委纸代理人：
委托代理人：
电话：
电话：***-********
传真：
传真：
开户银行：
开户银行：农村商业银行****中心支行
号：
帐号：**********************
日货编码：
邮政编码：******
*
功能介绍
换一批
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
