淮阴区档案馆加固改建工程设计

****项目招标公告

*.招标条件

本招标项目****已由****市淮阴区发展和改革委员会已经关于****可行性研究报告的批复（淮发改投资〔****〕*号）批准建设。设计所需资金来源已经落实。招标人为****市淮阴区档案馆。项目已具备招标条件，现对项目设计进行****。

*.项目概况与招标范围

*.*项目建设地点：****、黄河东路以南、东至水渡口大道。

*.*****主要建设内容为：项目拟对原****国际自行车运动馆按照《档案馆建设标准》省级*级标准进行改造，可用总面积*****.*平方米，其中，档案库房****.**平方为米，对外服务用房****平方米，档案业务和技术用房****平方米，办公用房***平方为米，附属用房及建筑设备用房***.**方米。总投资估算金额：****.******。

*.*本次设计招标设最高投标限价： *** ****人民币。

*.*本合同项目招标范围：

本项目设计招标分为*个标段，招标范围为：****的设计，包括初步设计方案（确保通过规划审批）、施工图设计（包含室内拆除、建筑、结构部分加固、装饰部分、室内给排水系统、消防系统、供配电系统及室外给排水、消防系统等）等为完成本项目所涉及的*切设计，及后续服务。后续服务包括：各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间派驻现场设计代表、设计修改、变更、相关专题报告等服务工作。

*.*设计工期：

（*）在发包人通知后**天内，提交初步设计（实施方案）初审稿，审查完成后，*天内提交初步设计正式稿；

（*）自初步设计（实施方案）批复之日起，**天内提交施工图设计文件，施工图设计文件经审查后*天内完成补充修改；

（*）后续服务期：招标设计开始到竣工验收等相关服务完全终止结束。

*.投标人资格要求

*.*本次招标要求投标人须具备：工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质。

*.*投标人拟任项目负责人应具有国家*级注册建筑师执业资格或高级工程师。

*.*委托代理人及拟任项目负责人必须是本单位签订劳动合同的正式员工，提供委托代理人及拟任项目负责人的劳动合同及****年*月*日以来连续*个月及以上在本单位缴纳养老保险清单（含缴费明细）。

*.*本次招标不接受联合体投标。

*.*自****-**-**以来，企业不得存在因违反招标投标规定受到行政处罚的情形（以行政处罚决定日期文件为准）；

*.*自****-**-**以来，企业不得存在被人民法院生效裁判认定存在违约的情形（以人民法院裁判日期文件为准）；

*.*投标人不得存在下列情形之*：

（*）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（*）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（*）与本招标项目的其他投标人为同*个单位负责人；

（*）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（*）为本招标项目的代建人；

（*）为本招标项目的招标代理机构；

（*）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为*个法定代表人；

（*）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

（*）被依法暂停或者取消投标资格；

（**）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（**）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（**）在最近*年内发生重大设计质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（**）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（**）被最高人民法院在“信用中国”网站（***.***********.***.**）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（**）在近*年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的；

本次招标实行资格后审，资格后审不合格的投标将予以否决。

*. 技术成果经济补偿

确定中标人后，对第*名中标候选人补偿*****，对第*名中标候选人补偿*****，其设计成果不退还，归招标人所有。

*. 招标文件的获取

请拟投标单位于****年*月**日至****年*月**日登录****市公共资源交易平台(****://***.***.**.**:****/********/*****.****) 填写投标信息并下载电子招标文件。招标文件售价人民币***元整。
注：拟投标单位须办理****市公共资源网上招投标诚信库、**证书及电子签章后方可参加投标（诚信库申报具体办法详见****市公共资源交易网→服务导航→下载中心→《****市公共资源交易系统装饰改造工程操作指南》，下载相关文件，准备相关资料。（**证书办理点：****市深圳路**号****市公共资源交易中心*楼大厅；咨询人：张忠宝，电话：***********。投标单位**证书激活地点：****市深圳路**号****市公共资源交易中心*楼大厅，联系人及技术支持：陈超，电话：***********）。

*.投标文件的递交

（*）递交投标文件截止及开标时间：****年*月**日**时**分；

（*）电子投标文件网上递交，投标截止时间前电子投标文件网上未递交的，投标文件将被拒收。

（*）开标地点：****市公共资源交易中心淮阴分中心（长江东路***号*楼）开标*室

投标人应在投标文件递交截止时间前，将加密后的电子投标文件上传至****市公共资源交易系统，非加密的电子投标文件可拷贝在*盘中，开标时由其法定代表人（或委托代理人）持本人居民身份证携带具有签章功能的**锁和制作投标文件时使用的**锁（否则会导致无法进行电子签章或者投标文件无法解密）、法定代表人身份证明（或授权委托书）准时参加开标会议，并在签到簿上签名，同时将上述居民身份证、法定代表人身份证明（或授权委托书）交到工作人员处。如果加密的电子投标文件无法解密及导入，则用投标人开标现场提供的*盘导入投标文件，如果投标人在开标现场未提供*盘或者*盘导入投标文件失败，则否决其投标；如果因为投标人的原因无法在开标记录表上进行电子签章的，则否决其投标。

（*）请投标人及时更新诚信库资料，评标现场不再审查有关原件。

*. 踏勘现场及投标预备会

招标人不组织投标预备会，不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘现场，交通安全等相关责任自负，费用自理。

*. 投标保证金

本项目投标保证金为人民币*****整，投标保证金的形式：现金（转账、电汇、网银）、银行保函，不支持其他方式，具体支付详见招标文件。

*. 评标办法

本次评标采用综合评估法，评分标准详见招标文件。

**.发布公告的媒介

本次招标公告同时在****省公共资源交易平台（****://******.******.***.**/）和****市公共资源交易平台（****://***.*******.***/*********/）上发布。

**. 联系方式

①招标人：****市淮阴区档案馆

联系地址:****市淮阴区档案馆

联系人：**** 电话：***********

②招标代理机构：****

联系地址：****市承德北路***号*楼

联系人：**** 电话：***********

③****市公共资源交易中心淮阴分中心

地址：淮阴区长江东路 *** 号

④围标、串标举报电话：****-********

文件正文***附件：

招标文件正文.***

****项目招标公告

*.招标条件

本招标项目****已由****市淮阴区发展和改革委员会已经关于淮阴

区档案馆加固改建工程可行性研究报告的批复（淮发改投资〔****〕*号）批准建设。设计所需

资金来源已经落实。招标人为****市淮阴区档案馆。项目已具备招标条件，现对项目设计进行公

开招标。

*.项目概况与招标范围

*.*项目建设地点：****、黄河东路以南、东至水渡口大道。

*.*****主要建设内容为：项目拟对原****国际自行车运动馆按照

《档案馆建设标准》省级*级标准进行改造，可用总面积*****.*平方米，其中，档案库房****.**

平方为米，对外服务用房****平方米，档案业务和技术用房****平方米，办公用房***平方为

米，附属用房及建筑设备用房***.**方米。总投资估算金额：****.******。

*.*本次设计招标设最高投标限价：*******人民币。

*.*本合同项目招标范围：

本项目设计招标分为*个标段，招标范围为：****的设计，包括初步

设计方案（确保通过规划审批）、施工图设计（包含室内拆除、建筑、结构部分加固、装饰部分、

室内给排水系统、消防系统、供配电系统及室外给排水、消防系统等）等为完成本项目所涉及的

*切设计，及后续服务。后续服务包括：各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间派驻现

场设计代表、设计修改、变更、相关专题报告等服务工作。

*.*设计工期：

（*）在发包人通知后**天内，提交初步设计（实施方案）初审稿，审查完成后，*天内提

交初步设计正式稿；

（*）自初步设计（实施方案）批复之日起，**天内提交施工图设计文件，施工图设计文件

经审查后*天内完成补充修改；

（*）后续服务期：招标设计开始到竣工验收等相关服务完全终止结束。

*.投标人资格要求

*.*本次招标要求投标人须具备：工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级

及以上资质。

*.*委托代理人及拟任项目负责人必须是本单位签订劳动合同的正式员工，提供委托代理人

及拟任项目负责人的劳动合同及****年*月*日以来连续*个月及以上在本单位缴纳养老保险

清单（含缴费明细）。

本次招标实行资格后审，资格后审不合格的投标将予以否决。

*.技术成果经济补偿

确定中标人后，对第*名中标候选人补偿*****，对第*名中标候选人补偿*****，其设

计成果不退还，归招标人所有。

*.招标文件的获取

*.踏勘现场及投标预备会

招标人不组织投标预备会，不组织踏勘现场，投标人可自行踏勘现场，交通安全等相关责任

自负，费用自理。

*.投标保证金

**.联系方式

①招标人：****市淮阴区档案馆

联系地址:****市淮阴区档案馆

联系人：****电话：***********

②招标代理机构：****

联系地址：****市承德北路***号*楼

联系人：****电话：***********

③****市公共资源交易中心淮阴分中心

地址：淮阴区长江东路***号

④围标、串标举报电话：****-********

条款号	条款名称	编列内容
*.*.*	招标人	名称：****市淮阴区档案馆地址：****市淮阴区档案馆联系人：****电话：***********
*.*.*	招标代理机构	名称：****地址：****市承德北路***号*楼联系人：****电话：***********
*.*.*	项目名称	****
*.*.*	建设地点	****、黄河东路以南、东至水渡口大道。
*.*.*	项目建设规模	****主要建设内容为：项目拟对原****国际自行车运动馆按照《档案馆建设标准》省级*级标准进行改造，可用总面积*****.*平方米，其中，档案库房****.**平方为米，对外服务用房****平方米，档案业务和技术用房****平方米，办公用房***平方为米，附属用房及建筑设备用房***.**方米。总投资估算金额：****.******。
*.*.*	工程项目施工预计开工日期和建设周期	/
*.*.*	建筑安装工程费/工程概算	总投资****.******
*.*.*	资金落实情况	已落实
*.*.*	招标范围	招标范围为本项目的设计：****的设计，包括初步设计方案（确保通过规划审批）、施工图设计（包含室内拆除、建筑、结构部分加固、装饰部分、室内给排水系统、消防系统、供配电系统及室外给排水、消防系统等）等为完成本项目所涉及的*切设计，及后续服务。后续服务包括：各阶段招标配合和施工现场配合服务，施工期间派驻现场设计代表、设计修改、变更、相

条款号	条款名称	编列内容	编列内容
		关专题报告等服务工作。	关专题报告等服务工作。
		（*）自初步设计（实施方案）批复之日起，**天内提交施工	（*）自初步设计（实施方案）批复之日起，**天内提交施工
*.*.*	设计服务期限	审稿，审查完成后，*天内提交初步设计正式稿；图设计文件，施工图设计文件经审查后*天内完成补充修改；（*）后续服务期：招标设计开始到竣工验收等相关服务完全终止结束。		（*）在发包人通知后**天内，提交初步设计（实施方案）初
*.*.*	质量标准	符合规范要求		符合规范要求
		建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质。		建筑行业（建筑工程）设计乙级及以上资质。
*.*.*	投标人资质条件、能力和信誉	*投标人拟任项目负责人应具有国家*级注册建筑师执业资格或高级工程师。*本次招标不接受联合体投标。*自****-**-**以来，企业不得存在因违反招标投标规定受到行政处罚的情形（以行政处罚决定日期文件为准）；*自****-**-**以来，企业不得存在被人民法院生效裁判认定存在违约的情形（以人民法院裁判日期文件为准）；		*本次招标要求投标人须具备：工程设计综合甲级资质或
*.*.*	是否接受联合体投标	√不接受
*.*.*	是否接受联合体投标		×接受
*.*.*	投标人不得存在的其他情形	执行投标须知要求	执行投标须知要求
*.*.*	踏勘现场	√不组织×组织，踏勘时间：踏勘集中地点：/	√不组织×组织，踏勘时间：踏勘集中地点：/
*.**.*	投标预备会	√不召开×召开，召开时间：召开地点：/	√不召开×召开，召开时间：召开地点：/
*.**.*	投标人在投标预备会前提出问题	时间：/	时间：/
*.**.*	投标人在投标预备会前提出问题	形式：/	形式：/
*.**.*	招标文件澄清发出的	通过下载招标文件的电子招标交易平台发布	通过下载招标文件的电子招标交易平台发布

*委托代理人及拟任项目负责人必须是本单位签订劳动合

同的正式员工，提供委托代理人及拟任项目负责人的劳动合同

及****年*月*日以来连续*个月及以上在本单位缴纳养老

保险清单（含缴费明细）。

条款号	条款名称	编列内容
	形式
*.**.*	分包	√不允许×允许，分包内容要求：分包金额要求：对分包人的资质要求：
*.**.*	实质性要求和条件	详见招标公告
*.**.*	偏差	√不允许×允许，偏差范围：偏差幅度：/
*.*	构成招标文件的其他资料	/
*.*.*	投标人要求澄清招标文件	时间：****年**月**日**时**分前
*.*.*	投标人要求澄清招标文件	形式：通过下载招标文件的电子招标交易平台提出
*.*.*	招标文件澄清发出的形式	时间：****年**月**日**时**分通过下载招标文件的电子招标交易平台发布
*.*.*	投标人确认收到招标文件澄清	时间：/
*.*.*	投标人确认收到招标文件澄清	形式：/
*.*.*	招标文件修改发出的形式	通过下载招标文件的电子招标交易平台发布
*.*.*	投标人确认收到招标文件修改	时间：/
*.*.*	投标人确认收到招标文件修改	形式：/
*.*.*	构成投标文件的其他资料	执行投标须知要求
*.*.*	报价方式	以人民币形式。
*.*.*	最高投标限价	×无√有，最高投标限价：*******整，大写人民币********整，投标人投标报价不得高于公布的最高投标限价，否则投标文件将被否决。
*.*.*	投标报价的其他要求	*、投标单位根据本工程情况报出投标报价，投标报价中包括投标人中标后按照合同约定提供本招标项目全部服务所必需的*切费用及税金、保险和利润等。*、不允许任*投标人对同*招标项目提出*个或*个以上不同的投标报价。

条款号	条款名称	编列内容
		*、招标人不向投标人提供任何设施设备等。设计工作所需的检测检验费用由投标人承担，计入投标报价。*、本招标文件约定由中标单位支付招标代理服务费*****元整，由中标单位在领取中标通知书时，向招标代理机构付清，此项费用含在投标报价中，但不单独立项，招标人不另行支付。*、建设工程交易综合服务费按****省物价局苏价服[****]***号文*类交易中心收费标准收取，无论投标人是否计入投标报价中,由中标人在领取中标通知书前支付。
*.*.*	投标有效期	**天
*.*.*	投标保证金	*、投标保证金的形式：现金（转账、电汇、网银）、银行保函，不支持其他方式。投标保证金的金额：人民币*****整；*、招标人接受投标保证金的指定账户信息：开户名：****市公共资源交易中心淮阴分中心开户行：中国农业银行****淮阴支行银行账号：******************、投标保证金缴纳注意事项（注明标段名称及用途）*.*投标保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳。以个人、企业的办事处、分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效。*.*投标人须在投标截止时间前，将投标保证金缴纳凭证与投标文件*起递交，代理机构负责接收，投标保证金缴纳凭证须经交易中心财务科盖章确认。（若投标保证金采用银行保函的，则银行保函扫描件须上传至电子投标文件，银行保函原件带至开标现场）*.*请务必仔细阅读招标文件第*.*.*条“投标保证金”内容，投标保证金不符合要求将按无效标处理。*、投标保证金退还：招标人委托****市公共资源交易中心淮阴分中心对本工程的投标保证金进行收退管理。招标人需要暂缓退还相关投标人投标保证金的，将出具书面文件，否则交易中心可按相关规定退还投标保证金。
*.*.*	其他可以不予退还投标保证金的情形	执行投标须知要求
*.*	资格审查资料的特殊	√无

项号	项目	投标报价
*	****	人民币

投标人名称
注册地址				邮政编码	邮政编码
联系方式	联系人			电话	电话
联系方式	传真			网址	网址
法定代表人	姓名		技术职称			电话
技术负责人	姓名		技术职称			电话
企业资质证书	类型：等级：证书号：	类型：等级：证书号：	类型：等级：证书号：	类型：等级：证书号：	类型：等级：证书号：	类型：等级：证书号：	类型：等级：证书号：
质量管理体系证书（如有）	类型：等级：证书号：	类型：等级：证书号：	类型：等级：证书号：	类型：等级：证书号：	类型：等级：证书号：	类型：等级：证书号：	类型：等级：证书号：
营业执照号				员工人数	员工人数	员工人数	员工人数
注册资本	（****）	（****）	（****）	其中	高级职称人员	高级职称人员
成立日期				其中	中级职称人员	中级职称人员
基本账户开户银行				其中	技术人员数量	技术人员数量
基本账户银行账号				其中	各类注册人员	各类注册人员
经营范围
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同*人或者存在控股、管理关系的不同单位）
备注

序号	证书名称	查看

项目名称
项目所在地
发包人名称
发包人地址
发包人电话
合同价格
设计服务期限
设计内容
项目负责人
项目描述
备注

序号	本项目任职	姓名	职称	专业	执业或职业资格证明	执业或职业资格证明	执业或职业资格证明	备注
序号	本项目任职	姓名	职称	专业	证书名称	级别	证号	备注

姓名		年龄		执业资格证书（或上岗证书）名称	执业资格证书（或上岗证书）名称
职称		学历		拟在本项目任职	拟在本项目任职
工作年限				从事设计工作年限	从事设计工作年限	从事设计工作年限
毕业学校	年毕业于学校专业	年毕业于学校专业	年毕业于学校专业	年毕业于学校专业	年毕业于学校专业	年毕业于学校专业
主要工作经历
时间	参加过的类似项目	参加过的类似项目	担任职务	担任职务	发包人及联系电话	发包人及联系电话