招标人：****地区天山国有林保护中心（项目编码：分**-**-***）****文件****
法定代表人（签章）：招标人：****地区天山国有林保护中心项目名称：********文件时间：****年*月招标代理公司：****通城建设工程项目管理有限公司
联系电话：***********联系人：刘阳阳法定代表人（签章）：招标代理机构：****通城建设工程项目管理有限公司联系电话：***********联系人：****
*、招标项目概况*、采购组织类型：分散采购-分散委托中介*、招标项目编号：分**-**-*******公告****年*月**日
| 标项序号 |
标项名称 |
数量 |
预算金额(元) |
单位 |
简要规格描述 |
备注 |
| * |
**** |
* |
******.** |
批 |
详见****文件 |
/ |
*、投标单位如在“信用中国”网站、中国****网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次****活动。*、项目负责人要求建筑工程专业*级[含]以上注册证书及有效的*类安全生产考核合格证书。*、企业应具备建筑工程施工总承包*级(含)以上资质及有效的安全生产许可证,外区进疆施工企业还应提交《****维吾尔自治区区外建设工程企业信息报送册》,已在****建设云上信息登记。*、*证合*或*证*码的营业执照副本。*、投标人须符合《中华人民共和国****法》第***条规定条件。*、投标供应商资格要求:
*、标书售价(元)：****、****文件获取：****市北京路华能世纪鑫城*单元**楼*、报名方式及地址：在********网自主注册报名*、报名（发售／获取）时间：****-**-**至****-**-****:**:***、****文件的报名/发售时间、地址、售价:*、本项目不接受联合体投标。
*、投标截止时间：****-*-****:**:***、参加****活动近*年内,在经营活动中没重大违法记录，信用中国”（***.***********.***.**）、中国****网（***.****.***.**）截图（加盖单位公章）。备注：项目报名时需政采云上传以上资料原件扫描件。*、建筑工程施工总承包*级及以上资质证书、安全生产许可证、疆外企业需提供《****维吾尔自治区疆外企业进疆备案册》、项目负责人注册证书及安全生产考核合格证书（*证）。*、*证合*或*证*码的营业执照副本（经营范围须符合本项目规定）。*、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》。*、投标人报名时应提交的资料：
**、其他事项：*、投标保证金：*、开标地址：****市北京路体育馆对面*座*楼地区公共资源交易中心*、开标时间：****-*-****:**:***、投标地址：****市北京路体育馆对面*座*楼地区公共资源交易中心
| 序号 |
标项名称 |
投标保证金金额（元） |
开户银行 |
收款账号 |
交付方式 |
备注 |
| * |
**** |
***** |
********农村商业银行股份有限公司北大街支行 |
********************** |
由投标人基本户汇入****通城建设工程项目管理有限公司帐户，投标保证金缴款凭证上必须写明项目名称。 |
按 项目缴纳 |
联系人：刘阳阳*、采购代理机构名称：****通城建设工程项目管理有限公司**、联系方式《中华人民共和国****法》、《中华人民共和国****法实施条例》*、采购项目需要落实的****政策*、本项目公告期限为*个工作日，供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（发售截止日之后收到采购文件的，以发售截止日为准）或者采购文件公告期限届满之日（公告发布后的第*个工作日）起*个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后**个工作日内向同级****监督管理部门投诉。
*、同级****监督管理部门名称：****地区****管理办公室联系电话：***********联系人：*****、采购人名称：****地区天山国有林保护中心地址：****市北京路华能世纪鑫城*单元**楼联系电话：***********
第*部分项目谈判内容………………………………………………………………**第*部分****须知…………………………………………………………………*文件目录监督投诉电话：****-*******联系人：李永战
适用范围*总则第*部分****须知第*部分工程量清单…………………………………………………………………**第*部分投标文件格式…………………………………………………………………**第*部分采购合同…………………………………………………………………**
*.建设地点：****地区天山国有林管护站*.建设规模：****地区天山国有林保护中心管护站砼地面路沿石外墙真石漆及围栏等工程。*.项目名称：****项目概况本****文件是根据《中华人民共和国****法》、《****非招标采购方式管理办法》及参照国际惯例编制，解释权属建设单位。本****文件仅适用于本次“谈判公告”中所叙述的项目。
合格的竞标人应符合以下条件：*.合格的竞标人*.招标控制价：******.**元（***********元*角*分）*.计划竣工日期：****年*月**日*.计划开工日期：****年*月**日*.工期：**日历天
开户名称：****通城建设工程项目管理有限公司投标保证金提交方式：从投标人所在地企业基本账户以电汇或银行转账的方式（备注写明项目名称、标段及项目编码），汇入指定的投标保证金账户。**、投标保证金：人民币*****元（**元整）；投标保证金缴存截止时间：****年*月**日北京时间**：**时。*、竞标人必须按招标文件要求缴纳投标保证金,未中标投标企业在招标结束后*个工作日内退还（退款不计利息）；*、竞标人必须向招标代理公司索取****文件并登记否则无权参加谈判活动；*、符合《中华人民共和国****法》第***条规定的条件:①具有独立承担民事责任的能力；②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；⑤参加****活动前*年内，在经营活动中没有重大违法记录；⑥法律、行政法规规定的其他条件。*、具有独立的法人资格，有效的经年检的营业执照、税务登记证、组织机构代码证副本原件或*证合*的营业执照副本原件（经营范围包含本次招标内容）。*、法人代表或其委托代理人应携带本人身份证原件及复印件，委托代理人还应携带《法人代表授权委托书》。*、供应商未被“信用中国”（***.***********.***.**）、中国****网（***.****.***.**）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、****严重违法失信行为记录名单，供应商如在“信用中国”网站或中国****网被列入严重违法失信行为记录名单的（尚在处罚期内的），将拒绝其参加本次****活动﹙投标人网上自行打印后加盖投标单位公章且网页打印时间须在报名时间内﹚。*、企业应具备的资质等级：建筑工程施工总承包*级及以上资质；具备有效的安全生产许可证；外区进疆施工企业还应提交《****维吾尔自治区区外建设工程企业信息报送册》,已在****建设云上信息登记。项目经理资格：建筑工程*级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在施建设工程项目的项目经理；*、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同*人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同*标段投标，否则，相关投标均无效；*、本项目不接受联合体投标；
*.*授权委托人到场，提供本人身份证原件及法人授权委托书原件。*.*《企业法人营业执照》原件、《企业资质证书》副本原件、《安全生产许可证》原件或安全生产合格证原件（或由建设行政主管部门出示的资质年审证明原件）。（注：外省区进疆施工企业还应提交《****维吾尔自治区区外建设工程企业信息报送册》或已在****建设云上信息登记截图)。*.竞标人须现场提供的证明文件**、本项目代理服务费用****元（**元整），由中标方支付。账号：**********************开户银行：********农村商业银行股份有限公司北大街支行
注：法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书需单独提供，并与投标文件中所提供的*致。*.*施工企业资质及相关从业人员的各类资质（资格）均以“****建设云”信息为准，相关信息未审核通过的，在招投标活动中*律不予认可。*.*国家企业信用信息公示报告打印件加盖公章。*.*投标保证金缴纳凭证。*.*拟派建造师注册证书原件或临时执业证书原件和安全培训合格证原件（外省区进疆施工企业拟派建造师还需与****维吾尔自治区外建设工程企业信息报送册备案人员相符或与****建设云上备案人员相符）。*.*法人、授权委托人及项目管理机构人员社保缴纳证明原件（退休人员提供退休证）。
****文件的构成*****文件说明无论竞标结果如何，竞标人自行承担与参加竞标有关的全部费用。竞标费用上述证件的公证件，本次招标不予认可。上述证件齐全、满足要求的投标人为有效投标人。
在谈判截止时间前，招标人或代理公司有对****文件进行澄清和修改的权利，可主动或在解答竞标人提出的问题，对****文件进行澄清和修改。****文件的澄清与修改附件。合同主要条款；项目谈判内容；****须知；
竞标人必须严格按下列内容和顺序自编目录及准确标注竞标文件页码后装订成册，否则其竞标文件按无效竞标处理，由此引起的后果由竞标人自负。竞标文件应包括以下部分：竞标文件的组成竞标人在竞标前必须认真阅读和理解本****文件的要求、附件等内容，按****文件的要求提供竞标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。竞标人因未能遵循****文件的要求，造成提供的资料、信息、数据遗漏等，均须自担风险，并承担可能导致竞标文件被废弃的后果。要求*竞标文件的编写与递交****文件的澄清或修改将以书面形式通知所有获得同*****文件的竞标人，竞标人在收到该通知后应立即以书面形式予以确认。澄清或修改通知为****文件的组成部分。
竞标人资格证明文件（必须提供，格式见“附件*”。同第*项资格文件，复印件加盖公章）法定代表人授权委托书（必须提供，格式见“附件*”）竞标函（回复函）（必须提供，格式见“附件*”）投标保证金收据目录**.*封面（封面必须标明“竞标文件”字样，并标明正、副本）
竞标文件必须用不褪色墨水书写或打印，将所有书面材料以**幅面书写或打印，采用死页胶装方式装订,装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。**.*.*竞标人认为需要加以说明的其他内容**.*.*其他文件**.*.*竞标单位基本情况表格式（附件*）报价表（必须提供，格式见“附件*”）国家企业信用信息公示报告打印件加盖公章
竞标文件应按以下方法装袋密封：竞标人应将竞标文件正本、所有副本全部密封在*个信封中，并在信封正面上标明项目名称及编号、竞标人名称、联系人及电话。每*密封处均应贴密封条，并加盖竞标人公章或法定代表人印章。竞标文件应由竞标人法定代表人或经其正式授权的代理人在“****文件”要求签章的地方签字并加盖公章，“****文件”逐页盖公章并在每本竞标文件正面标明正本（或副本）、项目名称及编号、竞标人名称。竞标人应按本****文件所规定的格式、内容等编制竞标文件，竞标文件*式*份（正本*份副本*份，封面标明正、副本字样。当副本和正本不*致时，以正本为准。并提交全部资格证明文件，否则竞标无效。竞标文件的编写与密封竞标人应按招标代理公司提供的****文件，并严格按照招标文件格式要求提供投标文件，如本文件中表格的栏目设计不够，竞标人可按照同*格式自制表格填写。竞标文件格式
*****和谈判原则代理公司将拒绝谈判截止时间即于****年*月**日**：**（北京时间）后递交的竞标文件。递交竞标文件的地点与谈判地点相同，谈判时间即为递交竞标文件的截止时间，各竞标人在谈判现场递交。开标地点：****市北京路体育馆对面*座*楼地区公共资源交易中心。竞标文件的递交未按以上要求编制和密封竞标文件视为无效竞标。本项目获取****文件和递交标书开始时间****年*月**日**：**时每本竞标文件密封件上应注明“****年*月**日**：**时之前不准启封”字样。
初步评审标准交易中心根据本项目的特点，依照《中华人民共和国****法》、财政部令**号《****非招标采购方式管理办法》的有关规定组建谈判小组，其成员由使用单位代表和有关技术、经济等方面的*位评委专家组成。谈判小组竞标人必须由法人代表或法人委托人参加竞标，法人委托代理人参加竞标必须提供法定代表人授权委托书（原件）和被委托人身份证（原件）。开标期间随时接受谈判小组的询问，并予以解答问题。由建设单位组建谈判小组，主持谈判会议，在“谈判文件”规定的时间和地点且有竞标人代表在场的情况下分别进行谈判。参加谈判的竞标人代表应签名报到证明其出席，如未按时签到，将被视为竞标人自动放弃竞标权利。****
（*）投标文件附有招标人不能接受条件的；（*）投标的工期超过招标文件规定期限的；（*）投标文件没有投标单位法定代表人或其委托代理人签字（章）和加盖投标单位公章的；（*）投标人的项目经理不是投标人（备案的）注册执业人员（建造师），或者不具备项目经理资格条件的；（*）投标保证金的缴纳主体与投标人不*致的，没有按照招标文件要求提供投标担保，或者所提供的投标担保有瑕疵的；**.*形式评审因素：
（*）提供的财务报表是否满足招标文件的要求；（*）是否具备合格的安全生产许可证；（*）是否具有满足招标项目需要的资质等级；（*）是否提供合格的营业执照；**.*资格评审因素：（*）不满足招标文件实质性要求的其他情形。
（*）施工方案与技术措施；**.*技术标评审标准：（*）企业信誉是否满足招标文件的要求。（*）是否提供国家企业信用信息公示报告；（*）项目经理（建造师）条件是否满足招标文件的要求；（*）自治区区外投标单位是否提供建设行政主管部门的合格备案书或在****建设云上进行信息登记；
（*）施工环保措施计划；（*）施工场地治安保卫管理计划；（*）文明施工措施计划；（*）施工安全措施计划；（*）施工总进度计划及保证措施；（*）质量保证措施和创优计划；
谈判原则和谈判程序（**）对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案。（**）任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施；（**）成品保护和工程保修工作的管理和承诺；（*）项目组织管理机构；（*）施工现场总平面布置（附图）；
★公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足*家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足*家，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：*、未满足合格竞标人资格条件的。*、未按照****文件的要求密封、签署、盖章的，竞标文件数量不齐的；★竞标人有下列情况之*的，按无效标处理：谈判小组依据相关法律法规和****文件的规定，对竞标文件中的资质证明文件等进行审查，以确定竞标人是否具备竞标资格。本项目的谈判活动将遵循“公开、公平、公正、择优”的原则进行。
②投标人顺序逐家回答评审小组的答疑；①谈判小组审阅****文件和投标文件；按照谈判程序和原则，谈判小组分别与各竞标人进行谈判。（中华人民共和国财政部令第**号****货物和服务招标投标管理办法第***条）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；
**.保密及其他注意事项本次谈判由谈判小组按照符合采购需求、质量和服务相等且合理的最低报价的原则确定中标单位。确定中标单位最后根据本谈判文件、竞标人的竞标文件以及谈判承诺综合评议，满足****文件实质性要求、报价最低且合理的竞标人为中标单位。但最低价不作为最后中标的依据，当评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理（中华人民共和国财政部令第**号****货物和服务招标投标管理办法第**条）。④采取*轮公开报价，*轮背靠背式报价谈判。③围绕要点谈判小组全体成员集中与各个投标人分别进行答疑。
*授予合同**.*谈判小组不向落标方解释落标原因，竞标资料*律不予退还。**.*谈判过程中，谈判小组成员不得与竞标人私下交换意见。在谈判工作结束后，凡与谈判情况有接触的任何人，不得将谈判情况进行泄露。**.*在谈判会直至宣布结果之前，竞标人不得向谈判评审人员询问谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动，否则，其竞标无效并追究法律责任。**.*竞标人应遵守有关法律、法规，不得采取不正当的竞争手段，否则，其后果由竞标人自负。**.*谈判过程是评审工作的重要环节，评审工作在谈判小组内独立进行。
**.*****文件、竞标人的竞标文件以及澄清文件等，均为签订合同的依据。**.签订合同**.*如果中标单位没有按****文件的规定执行，中标单位的中标资格将取消，并且要承担由此造成的*切后果。**.*中标通知书将作为签订合同的依据。**.*招标代理公司将对正式确定的中标单位发出中标通知书。**.成交通知
质量、要求****（具体内容详见附件*：报价单）。本次谈判内容第*部分项目谈判内容**.*合同签订后不允许将合同转与其他单位。**.*中标单位必须在中标通知书发出之日起**日内按照****文件中承诺的条件以及其他要求与采购人签订合同，在签订合同时若中标单位坚持提出附加条件和不合理要求，成交资格将被取消，该中标单位对由此产生的*切后果负责。
本次项目预算总额为元，（大写：）等于或超出预算的报价为无效报价。竞标人应按本****文件提供的报价表格式（附件*）进行填报，总体格式不得更改，并逐项写明指定项目的报价（单位：元）。竞标报价竞标人所提供的竞标文件应满足****文件要求，本项目不接受替代方案或其他备选方案。竞标人所提供的工程项目均须符合国家施工验收标准。竞标人须按照报价表和工程量清单要求提供施工和技术服务。
由使用单位组织有关专业人员按国家施工规范标准和****文所列的各项技术指标和各项国家现有规范验收。若使用单位因自身原因要求中标单位延期完工或延期验收，使用单位除提供延期说明外还应出具双方协商*致的书面协议文件。履约验收竞标人的服务承诺应按不低于****文件中提出的施工质量要求的标准做出响应。服务承诺完工（验收）时间：各竞标人在竞标文件中必须对完工并通过验收时间做出准确、详细的承诺。完工时间及地点
*.*般约定（甲方与中标企业签定合同时具体约定）第*节专用合同条款通用合同条款直接引用住房城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同（示范文本）》（**-****-****）（以下简称《示范文本》）第*节通用合同条款第*部分合同条款及格式
名称：*.*.*.*监理人：*.*.*合同当事人及其他相关方*.*.*.**其他合同文件包括：*.*.*合同*.*词语定义
名称：*.*.*.*设计人：通信地址：电子信箱：联系电话：资质类别和等级：
*.*.*.*作为施工现场组成部分的其他场所包括：*.*.*工程和设备通信地址：电子信箱：联系电话：资质类别和等级：
*.*.*适用于工程的标准规范包括：*.*标准和规范适用于合同的其他规范性文件：*.*法律*.*.*.**临时占地包括：*.*.*.*永久占地包括：
合同文件组成及优先顺序为：*.*合同文件的优先顺序*.*.*发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：*.*.*发包人提供国外标准、规范的名称：
*.*.*承包人文件发包人向承包人提供图纸的内容：发包人向承包人提供图纸的数量：发包人向承包人提供图纸的期限：*.*.*图纸的提供*.*图纸和承包人文件
*.*.*现场图纸准备发包人审批承包人文件的期限：承包人提供的文件的形式为：承包人提供的文件的数量为：承包人提供的文件的期限为：需要由承包人提供的文件，包括：
承包人接收文件的地点：发包人指定的接收人为：*.*.*发包人接收文件的地点：*.*.*发包人和承包人应当在天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。*.*联络关于现场图纸准备的约定：
关于出入现场的权利的约定：*.**.*出入现场的权利*.**交通运输监理人指定的接收人为：监理人接收文件的地点：承包人指定的接收人为：
*.**.*关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：*.**知识产权运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承担。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：*.**.*超大件和超重件的运输关于场外交通和场内交通的边界的约定：*.**.*场内交通
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：*.**工程量清单错误的修正*.**.*承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：*.**.*关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：
身份证号：姓名：发包人代表：*.*发包人代表*.发包人允许调整合同价格的工程量偏差范围：
*.*施工现场、施工条件和基础资料的提供发包人对发包人代表的授权范围如下：通信地址：电子信箱：联系电话：职务：
发包人提供资金来源证明的期限要求：*.*资金来源证明及支付担保关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：*.*.*提供施工条件关于发包人移交施工现场的期限要求：*.*.*提供施工现场
承包人需要提交的竣工资料套数：（*）承包人提交的竣工资料的内容：*.*承包人的*般义务*.承包人发包人提供支付担保的形式：发包人是否提供支付担保：
*.*.*项目经理：*.*项目经理（**）承包人应履行的其他义务：承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提交的竣工资料移交时间：承包人提交的竣工资料的费用承担：
安全生产考核合格证书号：建造师执业印章号：建造师注册证书号：建造师执业资格等级：身份证号：姓名：
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：关于项目经理每月在施工现场的时间要求：承包人对项目经理的授权范围如下：通信地址：电子信箱：联系电话：
*.*.*承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：*.*.*承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：*.*承包人人员*.*.*承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：*.*.*承包人擅自更换项目经理的违约责任：项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
禁止分包的工程包括：*.*.*分包的*般约定*.*分包承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：*.*.*承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：*.*.*承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
关于分包合同价款支付的约定：*.*.*分包合同价款其他关于分包的约定：允许分包的专业工程包括：*.*.*分包的确定主体结构、关键性工作的范围：
*.监理人承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：承包人是否提供履约担保：*.*履约担保承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：*.*工程照管与成品、半成品保护
总监理工程师：*.*监理人员关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：关于监理人的监理权限：关于监理人的监理内容：*.*监理人的*般规定
通信地址：电子信箱：联系电话：监理工程师执业资格证书号：职务：姓名：
（*）（*）（*）在发包人和承包人不能通过协商达成*致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：*.*商定或确定关于监理人的其他约定：
关于延期最长不得超过：小时。*.*.*承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：监理人不能按时进行检查时，应提前小时提交书面延期要求。关于工程奖项的约定：*.*.*特殊质量标准和要求：*.*质量要求*.工程质量
*.*.*文明施工关于编制施工场地治安管理计划的约定：*.*.*关于治安保卫的特别约定：*.*.*项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：*.*安全文明施工*.安全文明施工与环境保护
*.*.*施工组织设计的提交和修改*.*.*合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：*.*施工组织设计*.工期和进度*.*.*关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：合同当事人对文明施工的要求：
*.*.*开工准备发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：*.*开工*.*.*施工进度计划的修订*.*施工进度计划发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：
*.*测量放线因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。*.*.*开工通知关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：关于承包人提交工程开工报审表的期限：
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：*.*.*因承包人原因导致工期延误（*）因发包人原因导致工期延误的其他情形：*.*.*因发包人原因导致工期延误*.*工期延误*.*.*发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
（*）发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：*.*异常恶劣的气候条件不利物质条件的其他情形和有关约定：*.*不利物质条件因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：
*.*材料与工程设备的保管与使用*.材料与设备*.*.*提前竣工的奖励：*.*提前竣工的奖励（*）（*）
关于修建临时设施费用承担的约定：*.*.*承包人提供的施工设备和临时设施需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：*.*施工设备和临时设施*.*.*样品的报送与封存*.*样品*.*.*发包人供应的材料设备的保管费用的承担：
施工现场需要具备的其他试验条件：施工现场需要配备的试验设备：施工现场需要配置的试验场所：*.*.*试验设备*.*试验设备与试验人员*.试验与检验
**.*变更估价关于变更的范围的约定：**.*变更的范围**.变更现场工艺试验的有关约定：*.*现场工艺试验
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：发包人审批承包人合理化建议的期限：监理人审查承包人合理化建议的期限：**.*承包人的合理化建议关于变更估价的约定:**.*.*变更估价原则
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。**.*.*不属于依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第种方式确定。**.*.*依法必须招标的暂估价项目暂估价材料和工程设备的明细详见附件**：《暂估价*览表》。**.*暂估价
**.*市场价格波动引起的调整**.价格调整合同当事人关于暂列金额使用的约定：**.*暂列金额承包人直接实施的暂估价项目的约定：第*种方式：承包人直接实施的暂估价项目
（*）关于基准价格的约定：第*种方式：采用造价信息进行价格调整。关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：第*种方式：采用价格指数进行价格调整。因市场价格波动调整合同价格，采用以下第种方式对合同价格进行调整：市场价格波动是否调整合同价格的约定：
**.*合同价格形式**.合同价格、计量与支付第*种方式：其他价格调整方式：。③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±%时，其超过部分据实调整。②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过%时，其超过部分据实调整。
总价包含的风险范围：*、总价合同。风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：综合单价包含的风险范围：*、单价合同。
预付款支付比例或金额：**.*.*预付款的支付**.*预付款*、其他价格方式：风险范围以外合同价格的调整方法：风险费用的计算方法：
**.*计量预付款担保的形式为：承包人提交预付款担保的期限：**.*.*预付款担保预付款扣回的方式：预付款支付期限：
关于单价合同计量的约定：**.*.*单价合同的计量关于计量周期的约定：**.*.*计量周期工程量计算规则：**.*.*计量原则
**.*工程进度款支付其他价格形式的计量方式和程序：**.*.*其他价格形式合同的计量**.*.*总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第**.*.*项〔总价合同的计量〕约定进行计量：关于总价合同计量的约定：**.*.*总价合同的计量
（*）单价合同进度付款申请单提交的约定：**.*.*进度付款申请单的提交关于进度付款申请单编制的约定：**.*.*进度付款申请单的编制关于付款周期的约定：**.*.*付款周期
（*）发包人支付进度款的期限：发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：（*）监理人审查并报送发包人的期限：**.*.*进度款审核和支付（*）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：（*）总价合同进度付款申请单提交的约定：
**.*分部分项工程验收**.验收和工程试车*、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：*、总价合同支付分解表的编制与审批：**.*.*支付分解表的编制发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：关于竣工验收程序的约定：**.*.*竣工验收程序**.*竣工验收关于延期最长不得超过：小时。**.*.*监理人不能按时进行验收时，应提前小时提交书面延期要求。
工程试车内容：**.*.*试车程序**.*工程试车发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人向发包人移交工程的期限：**.*.*移交、接收全部与部分工程
**.*.*竣工退场**.*竣工退场关于投料试车相关事项的约定：**.*.*投料试车（*）无负荷联动试车费用由承担。（*）单机无负荷试车费用由承担；
**.*竣工结算审核竣工结算申请单应包括的内容：承包人提交竣工结算申请单的期限：**.*竣工结算申请**.竣工结算承包人完成竣工退场的期限：
承包人提交最终结清申请单的份数：**.*.*最终结清申请单**.*最终结清关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：发包人完成竣工付款的期限：发包人审批竣工付款申请单的期限：
缺陷责任期的具体期限：**.*缺陷责任期**.缺陷责任期与保修（*）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：（*）发包人完成支付的期限：**.*.*最终结清证书和支付承包人提交最终结算申请单的期限：
（*）%的工程款；（*）质量保证金保函，保证金额为：；质量保证金采用以下第种方式：**.*.*承包人提供质量保证金的方式关于是否扣留质量保证金的约定：。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第*.*条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。**.*质量保证金
（*）其他扣留方式:（*）工程竣工结算时*次性扣留质量保证金；（*）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；质量保证金的扣留采取以下第种方式：**.*.*质量保证金的扣留（*）其他方式:。
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：**.*.*修复通知工程保修期为：**.*.*保修责任**.*保修关于质量保证金的补充约定：
发包人违约责任的承担方式和计算方法：**.*.*发包人违约的责任发包人违约的其他情形：**.*.*发包人违约的情形**.*发包人违约**.违约
（*）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：（*）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：（*）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：（*）发包人违反第**.*款〔变更的范围〕第（*）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：（*）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：（*）因发包人原因未能在计划开工日期前*天内下达开工通知的违约责任：
承包人违约的其他情形：**.*.*承包人违约的情形**.*承包人违约承包人按**.*.*项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。**.*.*因发包人违约解除合同（*）其他：
**.不可抗力发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：关于承包人违约解除合同的特别约定：**.*.*因承包人违约解除合同承包人违约责任的承担方式和计算方法：**.*.*承包人违约的责任
**.*工程保险**.保险合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后天内完成款项的支付。**.*因不可抗力解除合同除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：**.*不可抗力的确认
关于变更保险合同时的通知义务的约定：**.*通知义务承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：关于其他保险的约定：**.*其他保险关于工程保险的特别约定：
选定争议评审员的期限：争议评审小组成员的确定：**.*.*争议评审小组的确定合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：**.*争议评审**.争议解决
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第种方式解决：**.*仲裁或诉讼合同当事人关于本项的约定：**.*.*争议评审小组的决定其他事项的约定：争议评审小组成员的报酬承担方式：
致：****地区天山国有林保护中心竞标函附件*：竞标函格式第*部分附件（投标文件格式）（*）向人民法院起诉。（*）向仲裁委员会申请仲裁；
服务承诺报价表竞标人资格证明文件法定代表人授权委托书竞标函根据贵单位对采购项目的谈判公告（项目编号：），我公司经研究，决定参与本次竞标，并提交下述文件正本*份和副本*份。
我公司已详细审查全部****文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。我公司将按****文件的规定履行合同责任和义务。据此函，我公司承诺如下：竞标人认为需加以说明的其他内容其他文件竞标单位基本情况表
电话：传真：地址：邮编：与本次竞标有关的*切正式往来通讯请寄：我公司知道如用虚假材料或恶意方式向贵方提出质疑的话，将承担相应的法律责任。同时承诺：我公司如果有上述行为的话，将无条件承担贵方相关的调查论证费用。我公司同意提供按贵方可能要求的与其竞标有关的*切数据或资料。*旦我公司中标,我公司愿意履行自己在竞标文件中的全部承诺和责任。
致：****地区天山国有林保护中心法定代表人授权书附件*：法定代表人授权书格式年月日法人代表：（签章）竞标人：（盖章）
职务：职务：被授权人签名：（手写有效）授权人签名：（法定代表人手写有效）在撤销授权的书面通知以前，本授权书*直有效。被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。我单位对被授权人的签名负全部责任。（法定代表人手写有效）特授权（手写有效）代表我单位全权办理针对的投标、开标、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。（单位名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址。
（粘贴处）（粘贴处）授权代理人身份证复印件法定代表人身份证复印件年月日年月日单位名称（公章）法定代表人（签字）授权期限：授权自＊*年*月*日至**年*月*日有效被授权人身份证号码：手机：
*、要求签字的*定要签字（不可打印），要求粘贴的*定要粘贴（不可套印）。*、如委托代理人参加竞标的，竞标文件中必须提供法定代表人授权委托书，法定代表人和委托代理人的身份证复印件。说明：*、如法定代表人参加竞标的，竞标文件中不需提供法定代表人授权委托书，但必须提供法定代表人身份证复印件；年月日投标人（单位）：（公章）投标授权人：（私章）
工商营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国税和地税）复印件（加盖公章）竞标人资格证明文件。你单位组织的****采购活动，本公司愿意参加，并证明提交的下列文件、证明和陈述均是准确的、真实的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的*切后果。****地区天山国有林保护中心：竞标人资格证明文件附件*：竞标人资格证明文件格式
提供****年以来(****-至今)参加本项目或类似项目的业绩*览表（加盖公章）。企业业绩*.*竞标人认为有必要提供的其他证明文件（加盖公章）。*.*投标保证金缴纳凭证。*.*《法定代表人授权委托书》原件和代理人身份证复印件（加盖公章）。*.*《企业资质证书》副本原件、《安全生产许可证》原件、建造师的有效的注册证书原件或临时执业证书原件和安全培训合格证原件。（注：外省区进疆施工企业还应提交《****维吾尔自治区区外建设工程企业信息报送册》或已在****建设云上信息登记)。
日期：年月日法定代表人或其代理人：（签章）竞标人名称：（加盖公章）提供项目相关人员的社保缴纳凭证。提供近*年（****年度、****年度、****年度财务报表）。企业成立不足*年的，提供企业成立以来的财务报表。企业财务状况
序号项目名称投标报价（元）完工日期*序号项目名称投标报价（元）完工日期*报价表（第*轮）附件*：国家企业信用信息公示报告打印件加盖公章投标保证金
竞标单位基本情况表附件*：竞标单位基本情况表格式年月日法定代表人或代理人：（签字或盖章）投标方：（单位盖章）注：后附企业经济标预算
| 投标人名称 |
|
| 注册地址 |
|
邮政编码 |
|
| 联系方式 |
联系人 |
|
电 话 |
|
| 联系方式 |
传 真 |
|
网 址 |
|
| 组织结构 |
|
| 法定代表人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 技术负责人 |
姓名 |
|
技术职称 |
|
电话 |
|
| 成立时间 |
|
员工总人数： |
| 企业资质等级 |
|
|
其中 |
项目经理 |
|
| 营业执照号 |
|
|
其中 |
高级职称人员 |
|
| 注册资金 |
|
|
其中 |
中级职称人员 |
|
| 开户银行 |
|
|
其中 |
初级职称人员 |
|
| 账号 |
|
|
其中 |
技 工 |
|
| 经营范围 |
|
| 备注 |
|
现场主要人员简历表注：本工程*旦我单位中标，将配备上述项目管理人员。上述填报内容真实，如不真实，将按照有关规定接受处理。附相关人员证件、身份证复印件及社保缴纳凭证。项目管理机构组成表后附：****、****、****年财务审计报告（或财务报表）。近*年财务状况
| 职务 |
姓名 |
职称 |
执业或职业资格证明 |
备注 |
| 职务 |
姓名 |
职称 |
证书名称 |
级别 |
证号 |
专业 |
养老保险 |
|
| 建造师 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 技术负责人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 施工员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 质检员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 安全员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 材料员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 资料员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 检验员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 机械员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 预算员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
主要项目管理人员指项目副经理、技术负责人、合同商务负责人、专职安全生产管理人员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。２）主要项目管理人员简历表注：项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证书、学历证书等复印件以及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺，管理过的项目业绩须附合同协议书或竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。项目经理应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证、学历证、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目经理的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目经理身份参与的项目。１）项目经理简历表
| 姓 名 |
|
年 龄 |
|
学历 |
|
| 职 称 |
|
职 务 |
|
拟在本工程任职 |
项目经理 |
| 注册建造师执业资格等级 |
级 |
建造师专业 |
|
| 安全生产考核合格证书 |
|
| 毕业学校 |
年毕业于 学校 专业 |
| 主要工作经历 |
| 时 间 |
参加过的类似项目名称 |
工程概况说明 |
发包人及联系电话 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 岗位名称 |
| 姓名 |
|
年龄 |
|
| 性别 |
|
毕业学校 |
|
| 学历和专业 |
|
毕业时间 |
|
| 拥有的执业资格 |
|
专业职称 |
|
| 执业资格证书编号 |
|
工作年限 |
|
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |
|
附件*：（不需装订在投标文件中，开标资质审查时交予监督部门）针对本工程情况，投标人各自按照合理组织本工程应采取措施，本着有利于为完成本招标文件的工程内容和工期、质量等要求，体现实现技术目标的可行和先进性。施工组织设计应是施工组织方案的总体构思的体现，应包含本工程的工程概况。对单项工程需提供施工进度网络图、现场平面布置图等。（格式自拟）附件*：近年完成的类似项目情况*览表附件*：
为加强工程领域廉政建设，预防腐败，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，保证工程建设项目高效优质和建设资金的安全、有效使用，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，工程的项目法人(以下称甲方）与施工单位(以下称乙方)，特签定本责任书。施工单位（乙方）：建设单位（甲方）：工程项目地址：工程项目名称：工程建设项目廉政责任书
(*)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。(*)建立健全廉政制度，实行责任制，开展廉政告知教育活动，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。(*)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和单位利益，违反工程建设管理规章制度。(*)严格执行建设工程的合同文件，自觉按合同办事。(*)严格遵守党和国家、自治区、地区有关法律法规的规定。第*条甲乙双方的权利和义务
（*)甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动。(*)甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国、出境、旅游等提供方便。(*)甲方及其工作人员不得接受乙方安排的可能影响公正工作的住宿、宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(*)甲方及其工作人员不得索要或接受乙方及其工作人员的钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用。第*条甲方的义务(*)发现对方严重违反本责任书义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
(*)乙方不得为甲方及其工作人员和监理单位及其工作人员购置或提供合同规定外的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。(*)乙方不得以任何理由安排甲方及其工作人员和监理单位及其工作人员参加宴请及娱乐活动。(*)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员和监理单位及其工作人员报销应由甲方单位、监理单位或个人支付的任何费用。(*)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员和监理单位及其工作人员行贿或馈赠钱物(现金、有价证券、信用卡、礼金、奖金、补贴、物品等)。第*条乙方的义务(*)甲方工作人员不得违反规定向乙方推荐分包单位、不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。
第*条本责任书有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。第*条本责任书由双方或双方上级单位（主管部门）的纪检监察机关负责监督执行。（*)乙方及其工作人员违反本责任规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；情节严重的，*定期限内不得承揽工程的处罚，并记入“黑名单”，在新闻媒体爆光。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。(*)甲方及其工作人员违反本合同规定，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。第*条违约责任(*)乙方对甲方及其工作人员和监理单位及其工作人员提出的合同规定外的要求，有权予以拒绝。
年月日年月日联系电话：联系电话：法定代表人：法定代表人：甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）：第*条本责任书*式*份，甲、乙双方各执*份，双方监督单位各*份。第*条本责任书与工程施工合同具有同等的法律效力，经双方代表签署立即生效。本责任书对双方违反廉政规定行为的处理，不免除该项目施工合同中双方约定的责任和义务。
*、所提供的*切材料都是真实、有效、合法的。将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加的投标。本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：建设工程诚信投标承诺书附件*：（不需装订在投标文件中，开标资质审查时交予监督部门）
本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标资格、记入信用档案、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。*、近*年内我单位无不良行为记录。*、不出借、转让资质证书，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假、骗取中标。*、不向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标。*、不与招标人或招标代理机构串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益。*、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或其他投标人的合法权益。
使用****籍劳动力承诺书附件**：（不需装订在投标文件中，开标资质审查时交予监督部门）年月日投标人（盖章）：法定代表人（签章）：
附表**：（不需装订在投标文件中，开标资质审查时交予监督部门）年月日法定代表人：（签字）投标人：（盖单位章）若我单位有幸中标，将积极响应自治区和当地有关认真落实使用****籍劳动力的规定，我单位郑重承诺：保证使用****籍人员就业比例不少于**%（其中普通基础工作岗位吸纳****籍劳动力就业比例不少于**%）。(招标人名称)：
说明：*、用工需求总数包括*般普工岗位、技能岗位。*、施工企业根据项目工程特点、工程量、实事求是填写本表中用工人数、需要培训人数，中标后必须每月向项目所在地乡、镇人民政府，项目主管单位申报农村劳动力培训就业情况及工程进度。填报人：主要领导：联系方式：填报单位：填报时间：年月日农村劳动力培训就业情况统计表
| 施工单位（合同编号） |
用工需求总数（人）(%) |
****籍（人）(%) |
其中：*般普工岗位（人） |
其中：技能岗位（人） |
其中：*般普工岗位****籍（人）(%) |
需参加培训人数 |
平均务工时间（天） |
平均务工报酬（元/人/日） |
| 施工单位（合同编号） |
用工需求总数（人）(%) |
****籍（人）(%) |
其中：*般普工岗位（人） |
其中：技能岗位（人） |
其中：*般普工岗位****籍（人）(%) |
需参加培训人数 |
起止时间 |
平均务工报酬（元/人/日） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工程地点：****地区博孜敦管护站、破城子管护站、塔克拉克管护站建设单位：****地区天山国有林保护中心工程名称：*****．工程概况*、工程量清单编制说明工程量清单
*.编制依据：《建设工程工程量清单计价规范》（*******-****）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（*******-****）；*、编制依据图纸及招标文件约定范围内所有建筑、装饰、电气、消防、给排水、采暖等全部工程内容。*、编制范围建筑类别：本工程建筑工程、装饰装修工程均按*类取费工程规模:****地区天山国有林保护中心管护站砼地面路沿石外墙真石漆及围栏等工程
*.本工程按****年*月**日****地区住房和城乡建设局发布的新建标[****]*号文«关于建筑业营业税改增值税调整****建设工程计价依据的实施意见»的文件执行，以增值税计税。*.人工费价差调整执行阿地建字[****]**号文，建筑、装饰、安装工程定额人工单价分别按**.**元/工日、**.**元/工日、**.**元/工日执行，其价差部分只计税金。材料价格调整执行****地区****年*月份建设工程信息价格。*.费用定额依据：执行《****维吾尔自治区建筑安装工程费用定额（****年）》。*.工程计价依据：执行《****建筑工程消耗量定额****地区单位估价表》（****年）、《全统装饰装修工程消耗量定额****地区单位估价表》（****年）；****安装工程预算定额****地区单位估价(****)；****维吾尔自治区绿色建筑工程消耗量定额****地区单位估价表(****)。*.消耗量定额依据：执行《全国统*建筑工程基础定额》（***-***-**）、《****维吾尔自治区建筑工程消耗量定额(实体项目)》（****年）、《****维吾尔自治区建筑工程消耗量定额(措施项目)》（****年）、《全国统*建筑装饰装修工程消耗量定额》（***-***-****）；*.工程量计量依据：图纸、图纸中所列相关图集、图纸会审记录以及答疑会后相关设计变更；
*.规费和税金等均按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算。*.企业管理费、利润按相应工程类别执行《****维吾尔自治区建筑安装工程费用定额（****年）》。*.措施项目费中的安全文明施工费按照国家或省级、行业建设主管部门的规定标准计价，该部分不得作为竞争性费用。措施项目结合项目本身特点、按招标文件的要求、施工图说明及现场勘查、施工组织方案等确定，措施项目分为以“量”计算和以“项”计算*种。*.分部分项工程费的编制根据招标文件中的分部分项工程量清单及有关要求，按《建设工程工程量清单计价规范》*******-****有关规定确定综合单价计价。招标文件提供了暂估单价的材料，按暂估的单价计入综合单价。*.工程量计算依据施工图、执行《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（*******-****）；*、编制方法
*.本工程有专业工程暂估价。*.风险费按*%计取。*.本工程无配合费或总包服务费：*.本工程有暂列金；*.材差上有的材料均执行材差文件，材差中没有的材料参考市场价。*、有关材料、设备、费用的说明
*、工程量清单（另附）*.工程量以甲方提供纸质版工程量清单为主。
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
公告内容：
您当前为:
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
